首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项
承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项
tikufree
2019-12-17
41
问题
承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同。合同工期为8各月,工程开工日期为2012年11月1日。承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计,不考虑间歇时间)见表1。
工程施工中发生如下事件:事件1:由于承包人部分施工设备未按计划进场,不能如期开工,监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后,承包人采取赶工措施,A工作按期完成分,由此增加费用2万元。事件2:监理人在对闸底板进行质量检查时,发现局部混凝土未达到质量标准,需返工处理。B工作于2013年1月20日完成,返工增加费用2万元。事件3:发包人负责闸门的设计与采购,因闸门设计变更,D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场,且增加安装与调试费用8万元。事件4:由于桥面板预制设备出现故障,F工作于2013年5月20日完成。除上述发生的事件外,其余工作均按该进度计划实施。<1>、指出进度计划表中TB、TE、TG所代表的工作起止时间。<2>、事件1中,承包人应在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告?该书面报告应包括哪些主要内容?<3>、分别指出事件2、事件3、事件4对进度计划和合同工期有何影响?指出该部分项目的实际完成日期。<4>、依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),指出承包人可向发包人提出延长工期的天数和增加费用的金额,并说明理由。
选项
答案
解析
<1>、[img]/upload/tiku/28/6348629_1.jpg[/img]TB:2012年12月11日~2013年1月15日TE:2013年4月26日~2013年5月25日TG:2013年5月26日~2013年6月30日<2>、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括:不能及时进场的原因和补救措施。<3>、事件2,工作B计划工期延误5天,合同工期延误5天,实际完成日期2013年1月20日;事件3,工作D计划延误10天,D总时差为25天,合同工期不延误,实际完成日期2013年4月25日;事件4,工作F计划工期延误20天,F总时差为70天,合同工期不延误,实际完成日期2013年5月20日。该工程实际完成时间为2013年07月05。<4>、承包人可索赔工期0天,可索赔费用8万元。理由:B工作延迟5天,承包人责任,因为B工作为关键线路,导致工期延误5天,承包人不能索赔工期和费用;D工作延迟10天,发包人原因,但D工作总时差为25天,延误未超过总时差,工期索赔不成立,费用索赔成立;F工作延迟20天,承包人原因,不能索赔工期和费用,因F工作的总时差为70天,延迟未超过总时差,总工期未延迟。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/G82lKKKQ
相关试题推荐
人民法院在审理无效的期货交易合同纠纷案件时,应当依据公平原则确定当事人的民事责任
某期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取紧急措施,但造成了投资者老张
在期货结算时,未平仓期货合约均以当日收盘价作为计算当日盈亏的依据。()
实物交割时商品交收依据的基准价格是()。
上海期货交易所的铜、铝等期货价格已经成为该类商品现货贸易的定价依据,这充分体现了
某公司向一家糖厂购入白糖,成交价以郑州商品交易所的白糖期货价格作为依据,这体现了
审计机关依据年度审计任务,安排依次实施的所有审计项目的工作计划,称为()
建立审计分析模型的依据包括()。
国家审计的审计人员在审计过程中,可以选择作为对审计事项进行判断的依据有()。
下列关于审计质量控制的依据的说法中,不正确的是( )。
随机试题
某药物说明书标明该药服法为每次每千克体重25mg,1日3次。体重8kg的小儿每天
企业文化的核心就是以人为本的价值观,具体来说就是尊重人、服务人、发展人。尊重人,
从工程地质的角度,根据地下水的埋藏条件可将地下水分为上层滞水、()、承压水。
王某,男性,6岁。1个月前出现眼睑水肿,尿常规检查为蛋白尿,24小时定量为4.5
下列关于项目后评价人员的说法中,错误的是()
当物价上涨率高于财政收入增长率时,财政收入会出现()。A.只有实际增长,而名义不增不减B.名义增长,实际也增长C.名义负增长,而实际为正增长D.名义正增
气体灭火系统的特点有()。A.化学稳定性好B.不耐储存C.腐蚀性小D.不导电E.毒性低
省级发展改革部门将备选项目规划通知项目单位和省级财政部门,列入备选项目规划的项目自规划下达之日起有效期为()。A:3个月B:6个月C:1年D:2年
委托代理终止的情形有()。A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.作为被代理人
在设计和实施审计程序应对重大错报风险时,下列各项中,体现保持职业怀疑的是( )。A、对于风险较高的领域,考虑是否需要获取更多的审计证据B、用书面声明代替本应