首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
【背景资料】 某施工单位承担了矿山井巷工程,与业主签订了建设施工合同,合同约定工期15个月,开工日期为2005年11月1日,竣工日期为2007年1月31...
【背景资料】 某施工单位承担了矿山井巷工程,与业主签订了建设施工合同,合同约定工期15个月,开工日期为2005年11月1日,竣工日期为2007年1月31...
admin
2020-12-24
19
问题
【背景资料】
某施工单位承担了矿山井巷工程,与业主签订了建设施工合同,合同约定工期15个月,开工日期为2005年11月1日,竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元/d,工程保修期为1年。
在施工过程中,由于发生地质条件变化,建设单位进行了设计变更,影响工期10d;由于雨期影响材料进场,影响工期5d;工程累计停电20d;在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡,影响工期10d;由于项目工期紧,井下一机电硐室未经验收,建设单位就投入使用;该工程实际竣工日期为2007年2月20日。
【问题】
1.按事故发生的原因和事故后果严重程度,本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?
2.根据《矿山安全法实施条例》,对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?
3.施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?
4.该机电硐室未经验收便投入使用,其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?
选项
答案
解析
1.按事故发生的原因,本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故;按事故后果严重性属于重大伤亡事故。 2.根据《矿山安全法实施条例》,矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束,遇有特殊情况可以适当延长,但不得超过180日。矿山事故结案后,应当处理结果。 3.工期延误20d,其中设计变更影响的10d和停电影响的工期延误20d由建设单位承担;对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的,可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10d计算,应该奖励施工单位5万元。 4.工程未经验收建设单位就投入使用,投入使用之日起即可视为工程移交日,由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内,施工单位应当承担保修责任,派人检查维修;检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的,施工单位应当承担维修费用。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/G9DaKKKQ
相关试题推荐
按照《工程建设项目勘察设计招标投标办法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,招标文件应明确自招标文件开始发出之日起至停止发出之日止,最短不得少于(...
《招标投标法》规定,商务部可指定()为机电产品国际招标业务提供服务的专门网络。A:中国采购与招标网B:中国政府采购网C:中国国际建设项目网D:中国国际招
按照《招标投标法》的规定,大部分建设工程合同在订立过程中需要经过招标投标的环节,通常情况下()为要约。A:招标人发出的招标公告B:投标人提交的投标文件C:
《招标投标法》规定,工程建设项目甲级招标代理机构近3年内累计工程招标代理中标金额应达到()亿元人民币以上。A:8B:10C:12D:16
根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定,不属于投标人投标应作废标处理或被否决的情形是()。A:未向招标人提交共同投标协议的B:以他人名义投标,或者以
根据《招标投标法》的规定,下列关于投标文件的构成表述不正确的是()。A:工程建设施工项目投标文件的构成一般包括投标函、商务和技术偏差表B:工程建设货物项目的
根据《招标投标法》、《标准施工招标文件》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定,下列关于投标邀请书的表述中不正确的是()。A:投标邀请书的内容和招标公
根据《民事诉讼法》的规定,属于法庭调查阶段内容的是()。A:原告及其诉讼代理人发言B:出示书证、物证和视听资料C:被告及其诉讼代理人答辩D:第三人及其诉
《招标投标法》规定,各类房屋建筑及其附属设施的建造和市政工程项目的招标投标活动的监督执行,由()负责。A:财务行政主管部门B:城市规划主管部门C:建设行政
按照《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》的规定,当电子招标文件与书面招标文件不一致时,应以()为准。A:电子招标文件B:书面招
随机试题
所有权的消灭包括绝对消灭和相对消灭。下列情形中,属于所有权绝对消灭的是()。
板蓝根具有的作用是 A、抗恶性肿瘤作用 B、抑制乙型肝炎表面抗原(HBsA
政府是整个社会公众利益的代表者,代表国家对各种公共事务实行管理,这就决定了行政权
关于企业所得税,下列说法错误的是()。
下面哪一项是不太妥当的抵债资产处置做法()
香豆素类过量中毒选用 A铁剂B叶酸C维生素B12D维生素KE肝素
一名儿童上课吃零食被揭发,另一名准备吃零食的儿童看到了,把自己的零食收起来,这个是一种广泛存在的学习现象,被心理学家班杜拉称为()。A.观察学习B.主动学习
业主参与物业管理活动的组织形式是()。A.业主委员会B.业主联盟C.业主代表大会D.业主大会
委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为称为()。A.代理B
确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是()。A、实地观察法 B、证据检查法C、经验估计法 D、重复执行法