某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018...

admin2020-12-24 34

问题某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。2018真题关于这300万元的责任承担的说法，正确的是（）。2018真题

选项 A、增加的300万元因政策变化造成，属于承包人的责任，应由承包人承担
B、发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的300万元应由发包人承担
C、因不可抗力原因造成工期延误，增加的300万元应由承包人承担
D、工期延误是承包人原因，增加的300万元是政策变化造成，应由双方共同承担

答案B

解析本题考查的是法律法规变化。由于甲供材料未能及时到货导致工期延误，属于发包人原因引起的工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用由发包人承担。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GgSaKKKQ

相关试题推荐

随机试题

某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018...

关于地下工程防水混凝土配合比的说法，正确的是（）。A、水泥用量必须大于300kg/m3B、水胶比不得大于0.45C、泵送时入泵坍落度宜为120～160

地下工程铺贴改性沥青卷材应采用的施工方法是（）。A、冷粘法B、自粘法C、热风焊接法D、热熔法

厕浴间、厨房采用涂膜防水时，最后一道涂膜施工完毕尚未固化前，应在其表面均匀撒布少量干净的（），以增加与即将覆盖的水泥砂浆保护层之间的粘贴。A、豆石B、

背景某工业建筑，建筑面积39000m2。群体工程，其中1号、2号主厂房分别为10000m2，单层钢结构；3号为科研楼，建筑面积9000m2，地上...

某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑，高3层，无地下室，框架柱柱距7.6m。施工单位制定了完整的施工方案，采用预拌混凝土，钢筋现场加工，并采用覆膜多层板作为结...

关于振捣器振捣施工技术的说法，正确的有（）。A、插入式振捣器振捣普通混凝土时，应快拔慢插B、插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的2.0倍C、

关于烧结普通砖砌体砌筑施工技术的说法，正确的有（）。A、砖墙灰缝宽度宜为10mm，且不应小于8mm，也不应大于12mmB、砖墙上临时施工洞口，其侧边离

关于烧结普通砖砌体砌筑施工技术的说法，正确的有（）。A、砌筑前，砖应提前1～2d浇水湿润B、一砖厚承重墙的每层墙最上一皮砖应整砖顺砌C、砖墙挑出层每

关于砌体工程中不得设置脚手眼的说法中，正确的有（）。A、120mm厚墙、清水墙和独立柱B、砌体门窗洞口两侧300mm范围内C、宽度为1.2m的窗

关于梁和板同时浇筑混凝土时施工技术的说法，正确的有（）。A、有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑B、单向板宜沿着板的长边方向浇筑C、高度0.6m的拱不可

（二）从全班60名学生中按学号随机抽取6名学生调查其上网情况。6名学生的上网时间

下列有关法院审理反补贴案件的说法，哪些是错误的？ A．对国务院主管部门征收反补

下列招标采购项目质量管理的服务要素中，属于质量管理方案内容的是()。

男婴，孕38周分娩，生后1天，出生体重2400g，皮肤红润，胎毛少，乳房结节4m

建设工程评标分为评标的准备、初步评审、详细评审及编写评标报告等过程。其中，()是

对任意实数a、b、c定义运算abc=ab-bc+ca，若1x2=2，则x

商业银行信贷资金的运动过程可以归纳为二重支付和二重归流，其中第二重支付是指()。

下岗失业小额担保贷款可以向港、澳、台地区的下岗失业人员发放。（　　）

慢性再生障碍性贫血患者出现酱油色尿时,最特异的诊断性检查为A.热溶血试验B.蔗糖溶血试验C.酸溶血试验D.荧光斑点试验E.抗人球蛋白试验

共用题干一般资料：求助者，女性，26岁，外企职员。案例介绍：一年前，求助者硕士毕业，进入一家世界500强的外资企业工作。求助者工作勤奋努力，深得上司的...

某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018...

关于地下工程防水混凝土配合比的说法，正确的是（）。A、水泥用量必须大于300kg/m3B、水胶比不得大于0.45C、泵送时入泵坍落度宜为120～160

地下工程铺贴改性沥青卷材应采用的施工方法是（）。A、冷粘法B、自粘法C、热风焊接法D、热熔法

厕浴间、厨房采用涂膜防水时，最后一道涂膜施工完毕尚未固化前，应在其表面均匀撒布少量干净的（），以增加与即将覆盖的水泥砂浆保护层之间的粘贴。A、豆石B、

背景 某工业建筑，建筑面积39000m2。群体工程，其中1号、2号主厂房分别为10000m2，单层钢结构；3号为科研楼，建筑面积9000m2，地上...

某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑，高3层，无地下室，框架柱柱距7.6m。施工单位制定了完整的施工方案，采用预拌混凝土，钢筋现场加工，并采用覆膜多层板作为结...

关于振捣器振捣施工技术的说法，正确的有（）。A、插入式振捣器振捣普通混凝土时，应快拔慢插B、插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的2.0倍C、

关于烧结普通砖砌体砌筑施工技术的说法，正确的有（）。A、砖墙灰缝宽度宜为10mm，且不应小于8mm，也不应大于12mmB、砖墙上临时施工洞口，其侧边离

关于烧结普通砖砌体砌筑施工技术的说法，正确的有（）。A、砌筑前，砖应提前1～2d浇水湿润B、一砖厚承重墙的每层墙最上一皮砖应整砖顺砌C、砖墙挑出层每

关于砌体工程中不得设置脚手眼的说法中，正确的有（）。A、120mm厚墙、清水墙和独立柱B、砌体门窗洞口两侧300mm范围内C、宽度为1.2m的窗

关于梁和板同时浇筑混凝土时施工技术的说法，正确的有（）。A、有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑B、单向板宜沿着板的长边方向浇筑C、高度0.6m的拱不可

（二）从全班60名学生中按学号随机抽取6名学生调查其上网情况。6名学生的上网时间

下列有关法院审理反补贴案件的说法，哪些是错误的？ A．对国务院主管部门征收反补

下列招标采购项目质量管理的服务要素中，属于质量管理方案内容的是()。

男婴，孕38周分娩，生后1天，出生体重2400g，皮肤红润，胎毛少，乳房结节4m

建设工程评标分为评标的准备、初步评审、详细评审及编写评标报告等过程。其中，()是

对任意实数a、b、c定义运算a*b*c=ab-bc+ca，若1*x*2=2，则x

商业银行信贷资金的运动过程可以归纳为二重支付和二重归流，其中第二重支付是指()。

下岗失业小额担保贷款可以向港、澳、台地区的下岗失业人员发放。（ ）

慢性再生障碍性贫血患者出现酱油色尿时,最特异的诊断性检查为A.热溶血试验B.蔗糖溶血试验C.酸溶血试验D.荧光斑点试验E.抗人球蛋白试验

共用题干 一般资料：求助者，女性，26岁，外企职员。案例介绍：一年前，求助者硕士毕业，进入一家世界500强的外资企业工作。求助者工作勤奋努力，深得上司的...

背景某工业建筑，建筑面积39000m2。群体工程，其中1号、2号主厂房分别为10000m2，单层钢结构；3号为科研楼，建筑面积9000m2，地上...

对任意实数a、b、c定义运算abc=ab-bc+ca，若1x2=2，则x

下岗失业小额担保贷款可以向港、澳、台地区的下岗失业人员发放。（　　）

共用题干一般资料：求助者，女性，26岁，外企职员。案例介绍：一年前，求助者硕士毕业，进入一家世界500强的外资企业工作。求助者工作勤奋努力，深得上司的...