首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)签订了施工承包合同,合同工期1...
某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)签订了施工承包合同,合同工期1...
admin
2020-12-24
33
问题
某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)签订了施工承包合同,合同工期140天。
工程实施过程中发生了下列事件:
事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D 四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表:
事件二:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经过施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):
(1)工程清理、恢复费用18万;
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万;
(3)人员伤亡善后费用62万;
(4)工期顺延6天。
【问题】
1.事件一中,列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?
2.事件一中,列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期的要求?
3.事件二中,指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。
4.事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
选项
将原表调换一下排列方式
1. 确定流水步距,按照累加斜减取大差法。
取最大差值,得KA-B=12 天
取最大差值,得KB-C=18 天
取最大差值,得KC-D=48天
2.总工期T=ΣK+Σtn=12+18+52+54=136(天)<140天,满足合同工期的要求。
3.不妥之一:经过施工项目负责人批准后开始实施不妥,模板(OE架)工程专项施工方案须经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师审核签字后才能开始实施。
不妥之二:仅安排施工项目技术负责人进行现场监督不妥,应该由专职安全生产管理人员进行现场监督。
4.①索赔成立,不可抗力事件造成的工程清理、恢复费用,应由建设单位承担。
②索赔不成立,不可抗力事件造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担。
③索赔不成立,不可抗力事件造成的人员伤亡由各单位自己承担。
④索赔成立,不可抗力事件造成的工期延后可进行工期顺延。
答案
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/GmiQKKKQ
相关试题推荐
无负荷单体试运转规程由()负责编制,并负责试运转的组织、指挥和操作。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.供货厂家
锅炉受压元件安装前,应制定(),并进行焊接工艺评定。A.焊接工艺评定报告B.焊接作业指导书C.焊接工艺评定作业指导书D.焊接施工方案
钢结构焊缝检验方案需经()批准。A.项目负责人B.项目技术负责人C.监理工程师D.单位技术负责人
关于焊接工艺评定的说法错误的是()A.锅炉受压元件安装前,应制定焊接工艺评定作业指导书,并进行焊接工艺评定B.焊接工艺评定合格前,应编制用于施工的焊接作业指
关于桅杆式起重机的使用要求的说法,正确的有()。A.桅杆使用应具备质量和安全合格的文件B.桅杆的使用长度应根据现场位置确定C.直线度偏差不应大于长度的2/
起重量在()kN及以上的起重设备安装工程应提交专业方案论证报告。A.100B.200C.300D.400
起重量在()以上的起重设备安装工程应组织专家论证专项方案A.100KNB.200KNC.300KND.400KN
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)的规定,下列起重吊装工程中,应组织召开专家论证会并提交论证报告的是()。A.采用非常规起
下列大型专业设备中,适宜采用液压顶升法施工的是()。A.大型发电机组B.钢结构烟囱C.轧机D.回转窑
实行施工总承包的,由()组织召开专家论证会。A.建设单位B.施工总承包单位C.相关专业承包单位D.监理单位
随机试题
G公司拟新建一条生产线,经调研和预算,该生产线的经济寿命为10年,新建厂房投资额
我国耕地面积只占全世界耕地面积的()左右。
企业在创业板发行上市,要求发行人主营业务突出,因此发行人应当主要经营不超过两种业
按照有关法律的规定,以下( )是对我国贸易管制的正确划分. A.进口贸易管制
对于球后溃疡的临床表现,下列哪项不符合A.不易出血B.症状较一般十二指肠溃疡严重而持续C.疼痛常向背部放散D.夜间痛常见E.内科疗效差
普规规定:集中联锁车站和自动闭塞区段应装设信号集中监测系统,对信号设备运用状态进行实时监测,实现故障及超限告警。
以下属于公司权益类证券的是()。A、可转债B、优先股股票C、商业本票D、公司存款
当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置,并在()s内供电。A.5B.10C.30D.60
对依法设立的仲裁机构的裁决,一方当事人不履行的,对方当事人可以向()申请执行。A:人民法院B:仲裁机关C:仲裁机关或者人民法院D:有管辖权的人民法院
共用题干 2008年年底,某住宅小区业主委员会代表全体业主与甲物业服务企业签订了物业服务合同,约定物业服务费计费方式采用酬金制。2009年物业服务支出暂...