首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座,周围交通非常不便。某承包方同发...
某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座,周围交通非常不便。某承包方同发...
admin
2020-12-24
54
问题
某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座,周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同,约定工期12个月,开工日期为3月8日,竣工日期为次年3月7日;工期惩罚额为5000元/d,工程保修期一年。
在施工过程中,因建筑物较密集,安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时,施工材料坠落到附近的车间屋面,造成一名屋面防水施工人员死亡。另,工程累计停电20d;因雨天不能正常施工延误工期10d;由于交通不便造成误工10d,该工程于次年4月17日竣工。同日,为给高炉早日供料,公司领导决定不经验收即投入使用。
问题
1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故
2.伤亡事故处理时限是如何规定的
3.承包方是否应承担该工程延误的责任应如何计算工期延误惩罚数额
4.该工程未经验收便投入使用,其质量问题承包方是否应该承担责任应如何处理
选项
答案
解析
1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。 2.重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复;特别重大事故,30日内做出批复,特殊情况下,批复时间可以适当延长,但延长的时间最长不超过30日。 3.工期共延误40d,其中20d停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备,但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周,造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任,工期延误惩罚额为100000元。 4.工程未经验收业主就要求投入使用,投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日,由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内,承包方应承担保修责任,派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的,承包方应负责并承担修理费用。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/I0DaKKKQ
相关试题推荐
在工程建设项目招标投标活动中,行政监督部门应当自受理投诉之日起()个工作日内作出书面决定。A:15B:20C:25D:30
甲建筑公司与乙生物工程公司签订了承建乙公司某车间的建筑安装工程承包合同,合同约定工期为四个月,预算工程价款为450万元。四个月后,甲公司按时完成工程,经验...
关于工程建设项目招标投标活动投诉的提出和处理,下列说法正确的是()。[2012年真题]A:对招标文件中内容不合法的投诉,应当在评标结果公示后向行政监督部门提出
在工程建设项目招标投标活动中,下列各项关于行政监督部门对投诉进行调查取证的说法中,错误的是()。A:应当调取、查阅有关文件B:应当听取被投诉人的陈述和申辩C
甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案,人民法院立案审理,在庭审中,甲方未经法庭许可中途退庭,则人民法院对该起诉讼案件()。A:移送二审法院裁决B:按撤诉处理C:按
某人民法院终审判决,建设单位应于2013年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定,施工单位申请执行的期限不得迟于()。A:2013年
对于工程建设项目招标投标,行政监督部门对符合投诉处理条件并决定受理的,正式受理之日为()之日。[2009年真题]A:决定受理B:收到投诉书C:通知投诉人D
工程建设项目招标投标活动中,()是招标投标投诉的受理人。A:投标人B:招标投标的行政监督部门C:招标代理机构D:司法机关
下列关于工程建设项目招标投标活动投诉处理的说法中,错误的是()。[2010年真题]A:行政监督部门应当拒绝受理投诉事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的投诉B
在工程建设项目招标投标活动中,关于投诉人撤回投诉的说法正确的是()。A:禁止投诉人撤回投诉B:投诉人可以以口头形式提出C:即使查实有明显违法行为的,投诉人撤
随机试题
下列野生动物中,不属于山西省国家一级保护动物的是( )。 A、褐马鸡 B、
贷款审查应对贷款调查内容的( )进行全面审查。 A、完整性 B、合法性 C
根据《地表水环境质量标准》,关于地表水环境质量评价原则的说法,错误的是( )。
沥青混合料因高温稳定性不足而出现车辙、拥包等病害,是温度、荷载综合作用的结果,而
主要用于收集处于某一时点状态上的社会经济现象的基本全貌,为国家制定有关政策提供
教学进程包括一堂课教学内容的详细安排、{}和时间的分配。
初期的MRP没有考虑到企业现有生产能力和()的约束。
关于每次收入的确定,()是以每次收入额为应纳税所得额。
男性,48岁,慢性发作性、节律性上腹痛5年,伴有反酸,近期病情复发。对此患者最好的诊断手段是()A.胃液分析B.组织学检查C.胃镜检查D.X线钡餐
取供试品适量,加水溶解后,加溴化氰试液和苯胺溶液,渐显黄色A.地西泮B.盐酸氯丙嗪C.尼可刹米D.磺胺甲噁唑E.异烟肼以下方法能鉴别的药物是