首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
背景资料 某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容,主、副坝均
背景资料 某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容,主、副坝均
天天题库
2020-05-20
29
问题
背景资料某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容,主、副坝均为土石坝。发包人与承包人签订了施工合同。合同约定的节点工期要求:合同工期200天,2012年10月1日开工。项目部技术人员根据资源配置的基本条件,编写了该工程各工作的逻辑关系及持续时间表(见下表所示),并据此绘制初始网络进度计划(如下图所示),经监理单位审核后修正并补充完整。
工程如期开工,施工中发生如下事件:事件1:依据已批准的进度计划,结合现场实际,项目部制定了主坝项目的横道图进度计划如下:
事件2:由于移民搬迁问题,C工作时断时续,2013年1月15日全部完成,由此增加费用3万元。事件3:因修理损坏的灌浆设备,导致A1工作延误了3天,造成机械闲置、人员窝工费用为1.5万元/天。事件4:A4工作从2013年2月16日开始,因部分坝顶道路压实度没达到质量要求,需返工处理,A4工作的实际持续时间为32天,工程费用增加2万元。
选项
问题1.根据表1,在图1的基础上,绘制完整正确的网络进度计划。2.指出主坝项目在网络进度计划中的总工期,最迟完成日期。3.根据事件1,指出横道图进度计划与监理单位批准的网络图进度计划的不同之处;判断主坝项目的横道图进度计划能否满足网络图计划要求,并说明理由。若能满足要求,则按横道图进度计划施工,若不能满足要求,则按网络图进度计划施工。4.指出事件2、事件3、事件4的责任方,并分别分析对工期的影响。5.综合上述事件,计算实际总工期;承包人有权提出增加多少费用和延长多少工期的要求?简要说明理由。
答案
解析
1.本题考核逻辑关系表与网络进度计划之间的对应关系,掌握绘制网络进度计划的方法、节点箭线连接。根据逻辑关系表,逐个检查每项工作的紧前、紧后工作和持续时间:(1)C工作无紧前工作、紧后工作为A4;(2)B2、B3工作的紧前工作除图1所示的B1、B2工作外,还分别有A2、A3工作。2.本题考核网络时间参数之间的关系,掌握网络计划时间参数计算方法,根据网络图的复杂程度,可选择工作时间、节点时间和最长线路法计算。本题采用节点法计算:[img]/upload/tiku/33/2025584_1.png[/img]主坝项目包括A1、A2、A3、A4,该项目计划工期为最迟完成时间170天,网络计划从2012年10月1日开始,最迟完成日期为2013年3月20日。3.本题考核网络图与横道图的比较,掌握两种计划表示方法的特点。从同一工作的开始时间、持续时间、连续性、搭接关系、机动性、对后续工作的影响等方面进行分析。4.本题考核关于进度延误研判,掌握对进度延误责任认定,对总工期影响程度的分析。根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中有关发包人和承包人的责任和义务,确定造成进度延误的责任方。判别是否影响工期的方法:是否为关键工作?若是则影响工期;若不是,则判断延误时间是否超过总时差,若超过则影响工期;其余情况均不影响工期。事件2中因为移民安置为发包人职责,因移民问题影响施工,责任为发包人。事件3中修理损坏的设备、事件4中的质量问题返工均为承包人原因造成,故为承包人责任。5.本题考核对工期延误、合同履约的综合分析能力,熟悉《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)有进度条款。依据原逻辑关系和计划,按实际进度时间数据重新计算工期。根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中,“由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。”①既影响工期,又增加费用,可延长工期和增加费用;②不影响工期且增加费用,不可延长工期,但可增加费用;③影响工期且不增加费用,可延长工期,但不可增加费用。C工作和主坝项目均不影响工期,副坝项目均可按网络计划实施,故实际工期为200天。上述事件中只有事件2延误的责任为发包人,承包人有权提出增加3万元费用的要求,不影响工期,故不能提出延长工期的要求。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/IBWpKKKQ
相关试题推荐
在分部分项工程成本分析的过程中“三算”对比是指( )之间的比较。 A.预算成
据《建筑工程质量管理条例》,在工程项目建设监理过程中,未经监理工程师签字,(
建设工程项目质量政府监督的主要职能包括( )。 A.监督检查隐蔽工程质量
建设工程管理是一种增值服务,属于工程建设增值的是( )。 A.确保工程使用安
关于建设工程生产安全事故应急预案的具体内容,属于现场处置方案的是( )。 A
决定职业健康安全与环境管理的持续性的特点是( )。 A.受气候条件、工程地质
建设工程项目是在开放环境下实施的,因此进度控制是一个( )的管理过程。 A.
建设工程项目进度控制的技术措施涉及对( )的选用。 A.设计人员和构成 B
某施工承包工程,承包人于2004年5月10日送交验收报告,发包人组织验收后提出修
建设工程项目总进度计划是在( )编制的。 A.设计准备阶段 B.设计阶段
随机试题
下列情况中,不属于诚实劳动的有() A.出工不出力 B.炒股票 C.制造
对于同一项工作而言,自由时差不会超过()。
水运的技术经济特征主要有()。
关于基金宣传推介材料的规范性要求,以下描述错误的是()
现行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013,对应配套的工程量计
使用眼部局麻药可能导致的不良反应是
患者女性,48岁,因不规则阴道流血前来就诊。合适的初步处理措施为A.子宫内膜活检B.口服避孕药试验C.注射甲羟孕酮D.转外科E.骨盆检查和巴氏涂片检查
根据《刑事诉讼法》的规定,下列不属于中级人民法院管辖的第一审刑事案件是()。A.危害国家安全的案件B.恐怖活动的案件C.可能判处无期徒刑的案件D.醉酒驾驶
世界上最早使用麻醉剂的是我国古代的()。A.扁鹊B.华佗C.张仲景D.孙思邈
下列四种人体体液中,酸性最强的是:A.胆汁B.唾液C.血液D.胃液