2. 建筑工程
  3. 以下情况可能会造成工期延误，其中（）情况经工程师确认，工期应相应的顺延。A.一周内停水、停电累计超过8小时 B.设计变更和工程量增加 C.发包方未按合同约定提供

以下情况可能会造成工期延误，其中（）情况经工程师确认，工期应相应的顺延。A.一周内停水、停电累计超过8小时 B.设计变更和工程量增加 C.发包方未按合同约定提供

admin2020-12-24  42
问题 以下情况可能会造成工期延误，其中（）情况经工程师确认，工期应相应的顺延。
选项 A.一周内停水、停电累计超过8小时
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
答案BCD
解析2020版教材P112 (二)工期顺延 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/JAyQKKKQ
相关试题推荐
随机试题