首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
背景资料:某光缆线路工程采用直埋敷设方式,途中需穿越生态环境脆弱的国家级生态保护区,部分路段沿电气化铁路敷设。 施工单位对施工方案进行了策划,编制了详细...
背景资料:某光缆线路工程采用直埋敷设方式,途中需穿越生态环境脆弱的国家级生态保护区,部分路段沿电气化铁路敷设。 施工单位对施工方案进行了策划,编制了详细...
admin
2020-12-24
29
问题
背景资料:某光缆线路工程采用直埋敷设方式,途中需穿越生态环境脆弱的国家级生态保护区,部分路段沿电气化铁路敷设。
施工单位对施工方案进行了策划,编制了详细的施工组织设计,工程顺利开工。建设 工程 教育网
施工过程中发生部分路由变更,使得工程停工10天,窝工损失5万元;增挖光缆沟用25天,增加费用5万元;建设单位要求在50km路段内同沟增设一条24芯光缆,增加费用7万元;顶管机故障延误工期5天,损失2万元。
测试中发现部分光缆对地绝缘不合格,且光纤接续衰减过大,不合格接续点的统计数据如下:
{图}
技术负责人组织人员分析原因后,采取了相应的纠正措施,光纤接续衰减达到了指标要求。
1.本工程的组织设计中除了保证工程质量、进度、成本的措施外还应包括哪些措施?
2.本工程应该采取哪些防强电措施以保证线路和人身安全?
3.如何预防光缆对地绝缘指标不合格和光缆打背扣现象?
4.做出接续不合格原因的排列表和排列图,并指出主要原因和解决方法。
5.计算施工单位可索赔的工期和费用。P311案例1L420104
选项
答案
解析
1.P194(本小题4分) (1)安全控制措施(2)环保措施(各2分) 2.(本小题4分) (1)光缆的金属护套、金属加强芯在接头处不作电气连通(2分)。 (2)接近电气化铁路地段,光缆的金属护套与加强芯做临时接地(2分),以保证人身安全。 3.P287(本小题8分)建 设工程 教育网 预防绝缘不合格: (1)光缆敷设和回填时避免光缆外皮损伤(2分)。 (2)接头盒封装严密。 预防打背扣: 按规范操作(2分)配备足够敷设人员(1分)保证光缆在施工人员的视线范围内(1分) 4.P282(本小题10分) 光缆接续不合格点顺序排列表(3分) {图} 光纤接续不合格点排列图:(3分) {图1} 累计频率0-80%为主要原因,即光纤断面角度过大(1分)和盘纤曲率半径过小(1分),解决方法为更换光纤切割刀(或刀片)(1分),加强培训按要求盘纤以保证光纤的曲率半径(1分)。 5.(本小题4分) 索赔工期:10天(停工)+5天(挖沟)=15天(2分) 索赔费用:停工5万元,挖沟5万元,同沟敷设光缆增加费用7万元。 合计:5+5+7=17万元(2分)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/JrDaKKKQ
相关试题推荐
招标人违反《招标投标法》的规定,将全部或者部分使用国有资金、必须招标的项目化整为零或以其他方式规避招标的,其承担的法律后果为()。A:重新招标B:宣布中标无
以下民事责任承担方式仅适用于违约责任的是()。A:支付违约金B:消除影响、恢复名誉C:赔礼道歉D:恢复原状
政府采购的主要采购方式是()。A:公开招标B:邀请招标C:竞争性谈判D:询价
下列说法错误的是()。A:商品住宅建设项目必须进行招标B:主要工艺、技术采用特定专利、专有技术,或建筑艺术造型有特殊要求的建设工程设计,必须进行招标C:政
某公司准备进行某工程建设项目投标,于是向公司法律顾问咨询投标文件如何密封和标记。根据《标准施工招标文件》的规定,该法律顾问回答错误的是()。A:招标文件的正本
下列选项中,不属于投标人以非法的手段骗取中标的是()。A:以行贿的方式谋取中标B:非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标C:投标文件中故意在商务上和技术
施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是()。A:对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B:撤销施工单位资质证书的决定C:因工作人
关于资格预审以下说法错误的是()。A:在两个以上媒介发布同一招标项目的资格预审公告的内容可以不同B:资格审查分为资格预审和资格后审两种方式C:资格预审一般
按工程建设项目审批管理规定,依法必须招标的工程建设项目应报送项目审批部门审批的,必须在报送()中增加有关招标的内容。A:项目建议书B:项目可行性报告C:项
下列不属于《政府采购协议》规定的招标方式的是()。A:公开招标B:选择性招标C:限制性招标D:竞争性谈判
随机试题
44.老张8年前购买的房产,还差12年即可还清贷款,由于近年收入提高, 手头结
关于购房商业贷款保险的说法,不正确的是()。 A.采用财产抵押担保的,必须购
药物与血浆蛋白结合 A、是牢固的 B、不易被排挤 C、是一种生效形式
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》,正确的是(
根据房地产开发企业与房地产经纪机构之间的关系不同,商品房销售代理主要有独家代理、
胰腺癌最常见的首发症状是
—般资料:求助者,男性,28岁,公务员。受婚恋困扰,伴有睡眠困难,食欲差一月余。
关于脑膜炎奈瑟菌,正确的是A:粪-口途径传播B:革兰阳性球菌C:易培养D:飞沫或直接接触传播E:可形成芽胞
根据《疫苗流通和预防接种管理条例》可以向接种单位、其他疫苗批发企业销售第二类疫苗的是 A定点药品零售企业 B疫苗药品批发企业 C县级疾病预防控制...
某建筑公司与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。在合同履行中,由于建筑公司没按合同支付到期价款,该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解...