首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程项目的承包商给监理工程师提供的桥梁工程施工网络计划如下图所示。监理工程师审查中发现,施工计划安排中不能满足施工总进度计划对该桥施工工期的要求(总进度...
某工程项目的承包商给监理工程师提供的桥梁工程施工网络计划如下图所示。监理工程师审查中发现,施工计划安排中不能满足施工总进度计划对该桥施工工期的要求(总进度...
admin
2020-12-24
17
问题
某工程项目的承包商给监理工程师提供的桥梁工程施工网络计划如下图所示。监理工程师审查中发现,施工计划安排中不能满足施工总进度计划对该桥施工工期的要求(总进度计划要求Tr=60d)。
监理工程师向承包商提出质疑时,承包商解释说,由于该计划中的每项工作作业时间均不能够压缩,且工地施工桥台的钢模板只有一套,因此两个桥台只能顺序施工,若一定要压缩工作时间,可将西桥台的挖孔桩改为预制桩,但要修改设计,且需增加12万元的费用。监理工程师提出不同的看法,要求施工单位在不压缩每项工作作业时间的前提下,修改网络计划。
桥梁工程施工网络进度计划图
另外,经监理工程师批准,该桥的基础工程分包给了A公司。在东桥台的扩大基础施工时,A公司发现地下有污水管道,但设计文件和勘测资料中均未有说明。由于处理地下污水管道,使东桥台的扩大基础施工时间由原计划的10d延长到13d,A公司根据监理工程师签认的处理地下污水管道增加的工程量,向监理工程师提出增加合同外工作量费用、利润和延长工期3天的索赔要求。
【问题】
1.压缩工期一般有两种方法,请问是哪两种?
2.在不压缩每项工作作业时间的前提下,施工单位应如何修改网络计划?
3.修改后请在图上做出网络计划,计算总工期,并求出关键路线。
4.A公司可否索赔?A公司在索赔程序上存在什么问题?
5.A公司索赔费用、利润和工期的要求都可以成立吗?分析A公司提出索赔的合理性。
选项
答案
解析
1.压缩工期两种方法是:一是改变原计划中关键工作之间的逻辑关系,二是压缩关键工作的持续时间。 2.在不压缩每项工作作业时间的前提下,施工单位应改变原计划中关键工作之间的逻辑关系。 3.在桥台的施工模板仅有一套的条件下,应通过合理组织施工来缩短工期,因为西侧桥台基础为桩基础,施工时间长(25d),而东侧桥台为扩大基础,施工时间短(10d),所以应将原计划中西侧桥台施工完成后再施工东侧桥台,改为在东侧基础施工完毕后,组织施工东侧桥台,东侧桥台施工完成后再施工西侧桥台,这样改变一下组织方式,如图所示。可以将该计划的计划工期缩短到Tc=55d,小于要求工期Tr=60d,也不需增加费用。 关键路线为:①→②→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩
施工网络进度计划 4.可以索赔。A公司不可直接向监理工程师提出索赔要求,他应向总包单位提出,由总包单位向监理工程师提出索赔要求。 5.不能都成立。分析如下:若总包单位向监理工程师提出上述索赔要求,监理工程师应同意费用索赔,不同意工期索赔,因东侧桥台基础施工增加3d,不是关键工作,不影响要求工期。利润索赔不能同意,对于不利的自然条件引起的费用增加,不能索赔利润。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KaQaKKKQ
相关试题推荐
在建筑安全生产管理中,建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的( )。A.专项安全技术措施B.安全管理措施C.安全技术措施D.
在拆除工程施工( )日前,报送资料至工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.10C.15D.30
下列与施工许可证和开工报告有关的时间描述错误的是( )。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工B.延期以两次为限,每次不超过3个月C.中止施工
通过招投标订立的建设工程施工合同,合同价应为( )。A.评标价B.投标报价C.招标控制价D.标底
建设工程施工合同约定,施工企业未按节点工期完成约定进度的,建设单位可解除合同,此约定属于合同的( )。A.附条件解除B.附期限解除C.附期限终止D.附条
建设工程发生质量事故,有关单位应当在( )小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.12B.24C.36D.48
建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度属于( )的安全职责。A.主要负责人B.项目负责人C.专业负责人D.总监理工程师
合同当事人之间出现合同纠纷,要求仲裁机构仲裁,仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交( )。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书
根据《招标投标法》的规定,下列关于投标和开标的说法中,正确的是()。A.投标人如果准备中标后将部分工程分包的,应在中标后通知招标人B.联合体投标中标的,应由
根据《建筑法》的规定,下列关于建筑工程施工许可制度的表述中,建设单位的正确做法是( )。A.在工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告B.在工
随机试题
“当法律人在选择法律规范时,他必须以该国的整个法律体系为基础,也就是说,他必须对
深基坑工程的挖土方案中,无支护结构的是()。
根据以下资料,回答题。 2012年9月26日下午,第十三届西博会中国西部投资说
参观法的种类有()。 A.准备性参观B.并行性参观 C.总结性参观D.
下列关于人类航海史的说法,正确的是()。A.早在公元前2500年,腓尼基人就能够驾驶海船来往于东地中海与爱琴海之间,发展海上贸易与海上扩张B.15世纪时,
注重培养学生基础学力的课程是()。A.基础型课程B.拓展型课程C.研究型课程D.发展型课程
教育心理学可以帮助教师从哪些方面了解问题?
证券、期货市场诚信建设工作包括()。 Ⅰ.基本形成诚信制度规范体系 Ⅱ.推进了诚信数据平台建设 Ⅲ.始终保持违规惩戒高压态势 Ⅳ.不断提高证券、...
共用题干 患者,男性,45岁。上消化道出血,烦躁、尿少、面色苍白、四肢湿冷,血压79.5/60mmHg,出血量约在700ml。输液过程中患者出现寒战、发热、体
某__________高层建筑地上三十八层,地下三层。地下三层为停车库及变电所、水泵房、冷水机房和锅炉房等动力中心。地上一层至五层(包括裙房在内)为商业用...