首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景资料: 某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道
背景资料: 某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道
天天题库
2019-12-17
40
问题
背景资料:某机电设备安装公司中标某海上油气处理模块(约2800t钢结构和管道、电气等组成的生产模块)的施工总承包合同。合同的通用条款规定,材料由业主供给,项目生产用电由业主提供,本项目需由机电安装公司完成。在合同的专用条款中约定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求,并规定项目可以将管道、防腐工程分包给有资质的单位。机电安装公司将管道工程分包给了GA1级资质的A单位,将防腐工程分包给了具有资质的B单位。项目执行期间发生了下列情况:业主单位新上任的合同部经理认为机电安装公司违法了合同通用条款的规定,给机电安装公司开出了50万元的罚款通知书。A单位在管道安装时由于甲供管件到货滞后15天造成窝工损失30万元,因为机电安装公司的钢结构安装滞后,造成窝工损失5万元,工期拖后6天。A单位向业主提出30万元的费用索赔和15天的工期索赔,向机电安装公司提出5万元的费用索赔和6天的工期索赔。A单位在进行管道水压试验时,发现在升压到2.6MPa时,阀门的法兰处有水珠渗出,为了节约时间,项目技术员要求管工带压紧固螺栓,被监理工程师制止。机电安装公司在试运行时,有两台油泵出现震动大、噪声大,电动机端部发热等异常现象。经调查发现:油泵的钢垫铁有移位和松动;电动机与油泵的联轴器同轴度超差。问题:1.业主单位合同部经理开具的50万元罚款单是否成立?为什么?2.A单位向业主及机电安装公司的索赔是否成立?应该怎么做?3.监理为什么制止管工带压紧固螺栓的行为?试压时的压力表有何要求?4.按油泵安装质量问题调查结果,分别指出发生质量问题可能的主要原因。
选项
答案
解析
1.不成立。因为:按照合同文件的解释顺序,合同的专用条款优先于合同的通用条款。合同的专用条款中明确管道工程可以分包给有资质的单位,故机电安装公司的分包行为没有违反合同约定。应撤销50万元的罚款通知单。2.A单位向业主索赔不成立。因为A单位和业主之间没有合同关系,A单位应向机电安装公司索赔,由机电安装公司向业主索赔30万元费用和15天工期。A单位向机电安装公司索赔成立。因为A单位与机电安装公司之间有合同关系,索赔对象正确。机电安装公司应根据合同予以补偿。3.因为试验过程中,若发生泄漏,必须泄压之后才能处理,不得带压处理。带压紧固螺栓会造成法兰面受力不均衡,出现垫片爆碎的情况,容易使操作人员受到伤害。压力表的要求:在周检期内并校验合格;精度不低于1.6级;满刻度值为被测最大压力的1.5-2倍;不少于2块。4.垫铁移位和松动的原因可能是:垫铁与基础间接触不良,垫铁间点焊不牢固,灌浆时固定垫铁的方法不对。联轴器同轴度超差原因可能是:测量仪表精度等级低,测量基准实际偏差大,测点位置选择不当,测量人员技能水平低。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KrrEKKKQ
相关试题推荐
甲公司与乙公司因共同投资设立企业而签订了一份合同。双方在合同中约定,因履行合同而
甲公司与乙公司因共同投资设立企业而签订了一份合同。双方在合同中约定,因履行合同而
甲公司与乙公司因共同投资设立企业而签订了一份合同。双方在合同中约定,因履行合同而
甲乙两公司根据仲裁协议,向A市仲裁委员会申请仲裁。仲裁审理中,两公司达成和解协议
甲电子公司与乙电脑公司签订合同,并约定一切纠纷均提交北京仲裁委解决。随后争议发生
天元公司和地方公司签订建设工程施工合同,约定由地方公司承建天元公司位于A市的写字
天元公司和地方公司签订建设工程施工合同,约定由地方公司承建天元公司位于A市的写字
天元公司和地方公司签订建设工程施工合同,约定由地方公司承建天元公司位于A市的写字
天元公司和地方公司签订建设工程施工合同,约定由地方公司承建天元公司位于A市的写字
天元公司和地方公司签订建设工程施工合同,约定由地方公司承建天元公司位于A市的写字
随机试题
社会支持评定量表的统一指标主要包括( )。 A.总分 B.主观支持
有关配电箱布置与开关箱的设置,下列说法错误的是()。
在道路货物运输组织中,属于特种货物运输的是()。
教师职业的最大特点在于_()。
胁痛易怒、惊风抽搐宜首选的药物是A:归脾经的药物B:归心经的药物C:归肺经的药物D:归肝经的药物E:归肾经的药物
关于荧光免疫自动化分析,下列描述错误的是A:是将抗原抗体结合反应与荧光物质发光分析和计算机技术有机结合的自动化免疫分析技术B:激发光和发射光的波长相同C:司
现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度一般不包括()。A.直线运动精度B.圆周运动精度C.平面度D.传动精度
关于招标的基本程序,下列说法正确的是()。A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当在投标截止日期前履行审批手续,取得批准B.招标人应当委托招标
抵债资产必须经过严格的资产评估来确定价值,评估程序应合法合规,要以()为基础合理定价。A.市场价格B.公允价值C.协议价格D.资产原值
商业银行与政府部门、法人机构或其他组织签订合同建立采购支出报销还款关系,为其提供办公用品、办公事项等采购支出相关服务的信用卡是()。A.个人信用卡B.商务差