首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景某宾馆大堂改造装修工程,考虑到施工范围和施工内容较为明确,工期较短,业主与承
背景某宾馆大堂改造装修工程,考虑到施工范围和施工内容较为明确,工期较短,业主与承
Freeti
2019-12-17
25
问题
背景某宾馆大堂改造装修工程,考虑到施工范围和施工内容较为明确,工期较短,业主与承包商根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了固定总价合同。消防系统工程改造内容工程量目前无法确定,合同中约定此部分暂估价为120万元,同时合同约定消防工程由业主指定的某安装公司完成。工程施工过程中发生如下事件:事件一:最终消防工程根据实际完成工程量计算价款为146万元,承包商提出追加结算差额,但业主认为既然是固定总价合同,不应追加合同价款。事件二:设计采用地热辐射采暖,在施工过程中,所有施工过程均由现场监理旁站验收。地采暖工程接近完工前,业主工程师要求对某区域房间地采暖重新剥离检查防潮层和绝热层。承包商认为施工过程经监理工程师旁站监理并验收合格,需业主承诺补偿重新检验发生的一切费用、并延长由此影响的工期,才能配合业主再次剥离检验的要求。但业主认为可以随时提出重新检验的要求。问题(1)本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当?并说明理由。(2)事件一中,承包单位要求消防工程按照146万元结算是否妥当?并说明理由。(3)事件二中,业主提出重新检验的要求是否合理?并说明理由。(4)事件二中,承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理?并给出理由。
选项
答案
解析
(1)本案工程采用固定总价形式恰当。因为本案工程工程量不大,工期短,施工范围和承包内容明确,所以采用固定总价形式相对来说对双方风险都比较小。(2)消防分包工程应按照146万元结算。因为,在固定价格的承包范围内由于消防工程工程量不确定所以暂以120万元计算,最终工程量按照实际工程量予以调整,此为固定总价合同的价款风险调整因素。(3)事件二中,业主重新检验的要求合理。理由:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),无论监理工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。(4)事件二中,承包商关于补偿费用和工期的说法不合理。理由:如再次检验合格,则由发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。如再次检验结果不合格,则由承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/M4ilKKKQ
相关试题推荐
(2013年真题)垃圾填埋场泥质防水层施工技术的核心是掺加()。
小导管注浆施工应根据土质条件选择注浆法,在淤泥质软土层中宜采用()。
超前小导管注浆施工应根据土质条件选择注浆法,以下关于选择注浆法说法正确的()。
(2014年真题)关于隧道全断面暗挖法施工的说法,错误的是()。
(2011年真题)暗挖施工中防水效果差的工法是()。
(2010年真题)采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时,宜采用的施工方法为(
(2010年真题)关于现浇预应力混凝土连梁施工的说法,正确的有()。
(2016年真题)关于桥梁悬臂浇筑法施工的说法,错误的是()
采用土袋围堰施工,堰顶的宽度可为1-2m。当采用机械挖掘时,应视机械的种类确定,
(2011年真题)桥梁施工时合拢段说法错误的是()。
随机试题
山区河流上的锁坝宜布置在汊道的()。 A.上段 B.中段 C.中上段
军团菌在MH-IH琼脂上生长时,其产生的色素是 A.白色 B.褐色 C.黄
当地质条件和场地条件许可时,开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是()。
甲、乙因煤炭买卖合同纠纷诉至法院,审理过程中,在法院的主持下双方接受调解,调解
何种情况下机体由脂肋提供能量 A长期饥饿B空腹C进餐后D剧烈运动E安
机场障碍物的标志采用棋盘格式时,应采用橙色与(??)相间的颜色。A.绿色B.蓝色C.白色D.红色
“准五服以制罪”首次确立于( )。A.《泰始律》B.《北齐律》C.《北魏律》D.《曹魏律》
根据我国担保法律制度,关于抵押权的说法,错误的有()。A.抵押物在解除抵押之前,不能转让B.同一财产向两个以上债权人抵押,抵押合同以登记生效的,按抵押登
房地产开发公司于两年前以出让方式取得A号地的使用权,该地块位于市中心繁华地带,规划为商业用地。合同使用年限为40年,2年后该公司因资金问题,拟将该地块转让...
2019年5月15日,某上市公司打算将股份用于员工持股计划。若该公司已发行股份总额为4000万股。下列表述中,符合我国《公司法》规定的是( )。A.公司