首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建 筑物较多,皮带
某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建 筑物较多,皮带
shuhaiku
2020-05-20
40
问题
某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座,周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同,约定工期12个月,开工日期为3月8日,竣工日期为次年3月7日;工期惩罚额为5000元/d,工程保修期一年。在施工过程中,因建筑物较密集,安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时,施工材料坠落到附近的车间屋面,造成一名屋面防水施工人员死亡。另,工程累计停电20d;因雨天不能正常施工延误工期10d;由于交通不便造成误工10d,该工程于次年4月17日竣工。同日,为给高炉早日供料,公司领导决定不经验收即投入使用。问题1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用,其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?
选项
答案
解析
1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复;特别重大事故,30日内做出批复,特殊情况下,批复时间可以适当延长,但延长的时间最长不超过30日。3.工期共延误40d,其中20d停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备,但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周,造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任,工期延误惩罚额为100000元。4.工程未经验收业主就要求投入使用,投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日,由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内,承包方应承担保修责任,派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的,承包方应负责并承担修理费用。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MU6dKKKQ
相关试题推荐
物流质量取决于()。 A.工作数量 B.工作质量 C.工程质量 D.工
现代企业物流质量管理就包括两个方面的内容:物流工作质量和物流工程质量。()
水运工程施工监理机构的职责包括()。 A.编制施工规划 B.向承包人移交工
水运工程施工监理,施工准备期监理主要工作内容包括()。 A.召开第一次工地会
水运工程施工监理机构的职责包括()。 A.审定施工计划 B.审查承包人编制
水运工程施工期监理主要工作内容包括()。 A.计划管理 B.合同管理 C
港口与航道工程水上交通事故分级标准表中分为()。 A.特大事故 B.一般事
水运工程施工监理机构的权利包括()。 A.参加业主召开的受监工程的有关会议
水运工程施工期监理工程质量控制包括()。 A.检测结果的审查 B.实验成果
根据中华人民共和国建设部令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》,重大事故等级分
随机试题
幕墙工程中,后置埋件的验收要点有()。 A.锚板和锚栓的材质 B.锚板的位移
后腹部末节有锐钩状毒刺的药材是 A.冬虫夏草 B.土鳖虫 C.蜈蚣 D.
期货公司为债务人的,人民法院不得冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金。(
出现以下()行为的,应对技术或质量负责人进行处理。
下列关于房屋租赁合同承租人权利义务的表述中,不正确的是()。(2006年真题
26岁孕妇,停经48日后出现阴道少量流血伴右下腹隐痛. 今晨起床时突然右下腹剧
教育目的调节控制的对象既包括对教育工作者()、()的调控;
.2015年3月实际完成的某土方工程,按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为1500万元,该工程的定值权重为0.3,各调值因子除...
某企业向银行借款100万元,借期5年,借款的利率为10%,半年复利一次,第5年末一次归还额的计算公式为()。 A.100(F/P,10%,5)...
共用题干 张某预计甲股票的价格在以后的几个月里将会由目前的80元上涨至110元,于是打算大量买进,待价格上涨后再高价卖出。张某当时手中共有现金8万元,为...