根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包商可以同时索赔工期和费用的情形有()A:因发包人原因解除合同 B:发包人要求承包人进行特殊保密 C:施工中发现文物需要

admin2020-12-24 35

问题根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包商可以同时索赔工期和费用的情形有()

选项 A:因发包人原因解除合同
B:发包人要求承包人进行特殊保密
C:施工中发现文物需要采取保护措施
D:按工程师要求重新检验后证实工程合格
E:工程质量因承包人原因未能达到要求

答案CD

解析针对选项A和选项B中的情形，承包商只能进行费用索赔；针对选项E中的情形，承包商既不能进行工期索赔也不能进行费用索赔；针对选项C和选项D中的情形，承包商可同时进行工期和费用的索赔。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MyGQKKKQ

相关试题推荐

实现机械本质安全有多种方法。例如：(A)减少或消除操作人员接触机器危险部位的次数；(B)提供保护装置或个人防护装备；(C)消除产生危险状态的原因(D)使人...
铸造车间的厂房建筑设计应符合专业标准要求。下列有关铸造车间建筑要求的说法中，错误的是(　　)。A.熔化、浇铸区不得设置任何天窗B.铸造车间应建在厂区中不释放有
根据粉尘化学性质不同，粉尘对人体危害作用机理也不一样，主要有致纤维化、中毒、致癌和致敏等作用。游离二氧化硅粉尘对人体的危害作用主要是(　　)。A.致纤维化作用
某炼油厂尾气中含有大量的挥发性有机化合物、烃类、有机硫化物，为了防止危及人身安全，需要对炼油厂尾气进行净化，常用的净化方法是(　　)。A.直接燃烧法B.高空排
某职工在皮包加工厂负责给皮包上拉链，工作时间从早上八点到下午四点。工作一段时间后，该职工感觉作业单一、乏味，没有兴趣，经常将拉链上错。根据安全人机工程原理...
危险化学品运输过程中事故多发。不同种类危险化学品对运输工具、运输方法有不同要求。下列各种危险化学品的运输方法中，正确的是()。A.用电瓶车运输爆炸物品B.用翻
某发电厂因生产需要购入一批危险化学品，主要包括：氢气、液氨、盐酸、氢氧化钠溶液等，上述危险化学品的危害特性有(??)。A.爆炸性B.易燃性C.毒害性D.放
根据《化学品安全标签编写规定》(GB15258)，危险化学品运用警示词来表现化学品的危险程度，下列属于规范中规定使用的警示词有(??)。A.“剧毒”B.“危
在生产过程中，应根据可燃易燃物质的燃烧爆炸特性，以及生产工艺和设备等的条件，采取有效措施，该措施主要有设备密闭、厂房通风、惰性介质保护、以不燃溶剂代替可燃...
在生产过程中，应根据可燃易燃物质的爆炸特性，以及生产工艺和设备等条件，采取有效措施，预防在设备和系统里或在其周围形成爆炸性混合物。这些措施主要有()。A.设备

随机试题

GVHR可分急性和慢性两种，其类型划分特征正确的是 A．急性型为发生于移植后3
患者女，52岁。因急性感染性心内膜炎住院。入院后三次血培养均为金黄色葡萄球菌，选
通过对企业财务报表相关财务数据进行解析，挖掘企业经营和发展的相关信息，从而为评估
项目进入正式销售阶段，主要包括（　　）三个关键环节。
系统性红斑狼疮的对症护理，错误的是
检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错
在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应
舌苔不规则脱落，边缘突起，界限清楚的舌苔是A.燥苔B.类剥苔C.花剥苔D.糙苔E.地图舌
某基础开挖工程，施工合同中约定的计日工费和窝工费的工资标准均为50元/工日，在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商...
变配电站是企业的动力枢纽，以下变配电站安全技术要求，表述错误的是()。A.变配电站各间隔的门应向外开启，门的两面都有配电装置时，应两边开启B.变配电站的重要部

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包商可以同时索赔工期和费用的情形有()A:因发包人原因解除合同 B:发包人要求承包人进行特殊保密 C:施工中发现文物需要

实现机械本质安全有多种方法。例如：(A)减少或消除操作人员接触机器危险部位的次数；(B)提供保护装置或个人防护装备；(C)消除产生危险状态的原因(D)使人...

铸造车间的厂房建筑设计应符合专业标准要求。下列有关铸造车间建筑要求的说法中，错误的是( )。A.熔化、浇铸区不得设置任何天窗B.铸造车间应建在厂区中不释放有

根据粉尘化学性质不同，粉尘对人体危害作用机理也不一样，主要有致纤维化、中毒、致癌和致敏等作用。游离二氧化硅粉尘对人体的危害作用主要是( )。A.致纤维化作用

某炼油厂尾气中含有大量的挥发性有机化合物、烃类、有机硫化物，为了防止危及人身安全，需要对炼油厂尾气进行净化，常用的净化方法是( )。A.直接燃烧法B.高空排

某职工在皮包加工厂负责给皮包上拉链，工作时间从早上八点到下午四点。工作一段时间后，该职工感觉作业单一、乏味，没有兴趣，经常将拉链上错。根据安全人机工程原理...

危险化学品运输过程中事故多发。不同种类危险化学品对运输工具、运输方法有不同要求。下列各种危险化学品的运输方法中，正确的是()。A.用电瓶车运输爆炸物品B.用翻

某发电厂因生产需要购入一批危险化学品，主要包括：氢气、液氨、盐酸、氢氧化钠溶液等，上述危险化学品的危害特性有(??)。A.爆炸性B.易燃性C.毒害性D.放

根据《化学品安全标签编写规定》(GB15258)，危险化学品运用警示词来表现化学品的危险程度，下列属于规范中规定使用的警示词有(??)。A.“剧毒”B.“危

在生产过程中，应根据可燃易燃物质的燃烧爆炸特性，以及生产工艺和设备等的条件，采取有效措施，该措施主要有设备密闭、厂房通风、惰性介质保护、以不燃溶剂代替可燃...

在生产过程中，应根据可燃易燃物质的爆炸特性，以及生产工艺和设备等条件，采取有效措施，预防在设备和系统里或在其周围形成爆炸性混合物。这些措施主要有()。A.设备

GVHR可分急性和慢性两种，其类型划分特征正确的是 A．急性型为发生于移植后3

患者女，52岁。因急性感染性心内膜炎住院。入院后三次血培养均为金黄色葡萄球菌，选

通过对企业财务报表相关财务数据进行解析，挖掘企业经营和发展的相关信息，从而为评估

项目进入正式销售阶段，主要包括（ ）三个关键环节。

系统性红斑狼疮的对症护理，错误的是

检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错

在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应

舌苔不规则脱落，边缘突起，界限清楚的舌苔是A.燥苔B.类剥苔C.花剥苔D.糙苔E.地图舌

某基础开挖工程，施工合同中约定的计日工费和窝工费的工资标准均为50元/工日，在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商...

变配电站是企业的动力枢纽，以下变配电站安全技术要求，表述错误的是()。A.变配电站各间隔的门应向外开启，门的两面都有配电装置时，应两边开启B.变配电站的重要部

铸造车间的厂房建筑设计应符合专业标准要求。下列有关铸造车间建筑要求的说法中，错误的是(　　)。A.熔化、浇铸区不得设置任何天窗B.铸造车间应建在厂区中不释放有

根据粉尘化学性质不同，粉尘对人体危害作用机理也不一样，主要有致纤维化、中毒、致癌和致敏等作用。游离二氧化硅粉尘对人体的危害作用主要是(　　)。A.致纤维化作用

某炼油厂尾气中含有大量的挥发性有机化合物、烃类、有机硫化物，为了防止危及人身安全，需要对炼油厂尾气进行净化，常用的净化方法是(　　)。A.直接燃烧法B.高空排

项目进入正式销售阶段，主要包括（　　）三个关键环节。