某工程由于业主方提供的施工图纸误，造成施工总包单位停工4 天，由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理6 天，由于季节性降雨停工3 天，由此施工总包单位...

admin2020-12-24 64

问题某工程由于业主方提供的施工图纸误，造成施工总包单位停工4 天，由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理6 天，由于季节性降雨停工3 天，由此施工总包单位要求业主应给予延长工期是（）天。
A.13 B.9 C.7 D.4

选项

答案D

解析

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NVPQKKKQ

相关试题推荐

下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有（）。A．分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础B．成本分析的对象为已完成分部分项工程C．须对施工项
施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”原则包括（）。A.事故单位未受到处理不放过B.事故原因未查清不放过C.事故责任人未受到处理不放过D.职工群
某混凝土工程当年6月开始施工，当地气象资料显示每年7月份为雨期，在此期问承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1．5万元；另由于业主原因致使工程在8月份暂停...
某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验，检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业...
建筑安装工程费按照费用构成要素划分，人工费包括()。A.计时工资或计件工资B.劳动保护费C.加班加点工资D.医疗保险费E.奖金、津贴补贴
建设工程项目施工成本控制的主要依据包括()。A.工程承包合同B.施工成本计划C.工程进度报告D.工程变更E.工程质量水平
关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有（）。A．取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由政府主管部门决定B．应在合同通用条款中明确项目经
关于施工成本计划编制的说法，正确的有（）。A、在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费B、施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金C、编制施
关于施工安全生产管理制度体系，下列说法中正确的是（）。A.应贯彻“安全第一，预防为主”的方针建立健全安全生产责任制度和群防群治制度B.安全生产管理制度的
关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（）。A．项目进度计划系统是项目进度控制的依据,在项目实施前应建立并完善B．项目进度控制的依据是施工进度计划C

随机试题

被执行人为自然人，被限制高消费后，可以以其财产支付（）行为。 A、购买经营用车
有关代谢性碱中毒的临床特点中，下列错误的是 A．胃液丧失过多是外科患者最常见的
排列前牙时下列哪一项是不正确的？（　　） A．上前牙磨短、磨薄，尽可能排在
患儿，男，1岁，因腹泻2天入院，病史：患儿入院2天前不明原因出现腹泻，大便呈蛋花
建设项目对地下水环境影响识别分析应根据建设项目()的工程特征，分别识别其正常与事
采用定额单价法编制施工图预算过程中，工料分析表的编制依据有（）。 A.
异常吞咽引起A.上牙弓狭窄，腭盖高拱B.开和牙间隙C.颜面不对称D.开唇露齿E.下颌前突，前牙反
患者，女性，47岁。发现右侧乳房内无痛性肿块2个月。体检:右侧乳房外上象限可扪及一直径约为4cm的肿块，表面不光滑，边界不清，质地硬;局部乳房皮肤凹陷呈“...
三级医院药事管理与药物治疗学委员会的组成A.由具有初级技术职务任职资格的药学、临床医学、医院感染管理和医疗行政管理等方面的专家组成B.由具有中级以上技术职务任职
因合同纠纷提起的诉讼，当事人可以选择()法院进行管辖。A:被告住所地B:原告住所地C:合同签订地D:合同履行地E:标的物所在地

某工程由于业主方提供的施工图纸误，造成施工总包单位停工4 天，由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理6 天，由于季节性降雨停工3 天，由此施工总包单位...

下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有（）。A．分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础B．成本分析的对象为已完成分部分项工程C．须对施工项

施工项目一旦发生安全事故，必须实施“四不放过”原则包括（）。A.事故单位未受到处理不放过B.事故原因未查清不放过C.事故责任人未受到处理不放过D.职工群

某混凝土工程当年6月开始施工，当地气象资料显示每年7月份为雨期，在此期问承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1．5万元；另由于业主原因致使工程在8月份暂停...

某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验，检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业...

建筑安装工程费按照费用构成要素划分，人工费包括()。A.计时工资或计件工资B.劳动保护费C.加班加点工资D.医疗保险费E.奖金、津贴补贴

建设工程项目施工成本控制的主要依据包括()。A.工程承包合同B.施工成本计划C.工程进度报告D.工程变更E.工程质量水平

关于施工项目经理任职条件的说法，正确的有（）。A．取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由政府主管部门决定B．应在合同通用条款中明确项目经

关于施工成本计划编制的说法，正确的有（）。A、在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费B、施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金C、编制施

关于施工安全生产管理制度体系，下列说法中正确的是（）。A.应贯彻“安全第一，预防为主”的方针建立健全安全生产责任制度和群防群治制度B.安全生产管理制度的

关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（）。A．项目进度计划系统是项目进度控制的依据,在项目实施前应建立并完善B．项目进度控制的依据是施工进度计划C

被执行人为自然人，被限制高消费后，可以以其财产支付（）行为。 A、购买经营用车

有关代谢性碱中毒的临床特点中，下列错误的是 A．胃液丧失过多是外科患者最常见的

排列前牙时下列哪一项是不正确的？（ ） A．上前牙磨短、磨薄，尽可能排在

患儿，男，1岁，因腹泻2天入院，病史：患儿入院2天前不明原因出现腹泻，大便呈蛋花

建设项目对地下水环境影响识别分析应根据建设项目()的工程特征，分别识别其正常与事

采用定额单价法编制施工图预算过程中，工料分析表的编制依据有（）。 A.

异常吞咽引起A.上牙弓狭窄，腭盖高拱B.开和牙间隙C.颜面不对称D.开唇露齿E.下颌前突，前牙反

患者，女性，47岁。发现右侧乳房内无痛性肿块2个月。体检:右侧乳房外上象限可扪及一直径约为4cm的肿块，表面不光滑，边界不清，质地硬;局部乳房皮肤凹陷呈“...

三级医院药事管理与药物治疗学委员会的组成A.由具有初级技术职务任职资格的药学、临床医学、医院感染管理和医疗行政管理等方面的专家组成B.由具有中级以上技术职务任职

因合同纠纷提起的诉讼，当事人可以选择()法院进行管辖。A:被告住所地B:原告住所地C:合同签订地D:合同履行地E:标的物所在地

排列前牙时下列哪一项是不正确的？（　　） A．上前牙磨短、磨薄，尽可能排在