首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是( )。
根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是( )。
昕玥
2019-12-17
52
问题
根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是( )。
选项
A、将无条件补偿条款写入合同协议书B、将有条件补偿条款写入合同附录C、承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D、将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
答案
A
解析
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A、B,对于发包人要求中的错误,通用条款给出了两种供选择的条款,这是属于通用条款可选项的内容,不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误,无条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人的错误,实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误;选项D错误,应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。@##
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/OTPsKKKQ
相关试题推荐
根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》(2009年版),资格预审方法应当在
根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》(2009年版),资格预审申请文件的
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,下列关于确定中标人的规定错误
根据《水利水电工程标准施工招标文件》,在规定的工程质量缺陷责任期内,出现工程质量
根据《水利水电工程标准施工招标文件》,承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人
根据《水利水电工程标准施丁招标文件》,除专用合同条款另有约定外,现场测量基本控制
根据《水利水电工程标准施工招标文件》,提交履约担保证件是()的主要义务和责任。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》,工程未移交发包人前,应由()负责照管和维护
根据《水利水电工程标准施工招标文件》,发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批
根据《水利水电工程标准施工招标文件》,关于暂估价的说法,正确的是()。
随机试题
下列属于个人汽车贷款受理、调查环节操作风险的是( )。 A、借款申请人的主体资
(100-102题共用题干) 一患者因胃部不适行上消化道造影,显示胃部充盈缺损
胃大部切除术后,不正确的是()。 A.均半卧位 B.继续胃肠减压 C.禁食
绝缘导线及悬挂绝缘导线的绞线的设计安全系数均不应小于()。
自相关问题的存在,主要原因有()。 Ⅰ.经济变量的惯性 Ⅱ.回归模型的形式
SDS特别适用于() (A)发现抑郁状态(B)焦虑症状评定 (C)确诊抑
辩证唯物主义的认识论在继承了旧唯物主义的反映论合理前提的同时,又克服了它的严重缺陷,主要表现在A.把实践的观点引入了认识论B.把实践看作是认识的唯一来源C.
在《课程与教学的基本原理》中提出的关于课程编制的四个问题被称为( )。A.杜威原理B.泰勒原理C.斯宾塞原理D.赫尔巴特原理
患者,男,32岁,6天前感冒后出现左下后牙区胀痛,进食、吞咽时加重。昨日起出现局部自发性跳痛,张口受限,低热,头痛。检查可见:左下颌角区颊部稍肿胀,无压痛...
涉外商事仲裁裁决生效后,应当向()申请执行。 A.作出裁决的仲裁委员会 B.申请人住所地的中级人民法院 C.被执行人住所地的中级人民法...