首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的
免费考试题库
2019-12-17
34
问题
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( )。
选项
A.工程本身的损害B.承包方人员伤亡C.承包人停工损失D.由发包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害E.由承包人采购,已运至施工现场待安装设备的损害
答案
ADE
解析
考点:不可抗力。施工合同范本通用条款规定,因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:(1)永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;(4)停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/PuvlKKKQ
相关试题推荐
突发事件预警传导包括()。
《劳动争议调解仲裁法》第50条明确规定,当事人对仲裁裁决不服的,应当自收到仲裁裁
集体或团体劳动争议、劳资冲突以及其他突发事件以()为其外在特征。
企业社会责任国际标准(SA8000)规定,员工每周至少有()休息时间。
企业的()是劳动关系运行中突发事件的第一种表现形式。
劳资冲突(或群体性事件)的人数为()。
行为事件访谈法的实施中,()。
职业培训制度规定了政府有关部门和用人单位在发展培训事业和开发劳动者职业技能方面的
在处理劳动争议时。如果没有准确适用的法律条款。( )可以直接适用。
劳动法所规定的劳动标准,属于强行性法律规范,是( )。
随机试题
财务公司发行金融债券是指财务公司为改善资产负债结构,通过发行金融债券融出资金的行
患者,男性,50岁。膀胱癌,评估患者时应特别询问的信息是
关于移植物抗宿主反应,说法错误的是
依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,关于声响装置的使用,下列说法中,正确的
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,...
可引起分泌性腹泻的是A.Whipple病B.结肠癌C.肠易激综合征D.肠结核E.卓-艾综合征
__________maybedefinedasanykindofengagingwiththelanguageonthepar...
下列有关酶的叙述,正确的是A.生物体内的无机催化剂B.对底物都有绝对专一性C.能显著地降低反应活化能D.催化活性都需要特异的辅酶E.在体内发挥催化作用时
《道路旅客运输企业等级》适用于从事营业性()的道路旅客运输企业。A:出租客运B:农村客运C:旅游客运D:包车客运E:班车客运
我国货币经纪公司可以从事金融产品的自营业务。()