根据《中华人民共和国合同法》分则“建设工程合同”的规定,以下哪些说法是正确的(  )A. 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查 B. 发包人未按规定的时

admin2020-12-24  29

问题 根据《中华人民共和国合同法》分则“建设工程合同”的规定,以下哪些说法是正确的(  )

选项 A. 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查
B. 发包人未按规定的时间和要求提供原材料、场地、资金等,承包人有权要求赔偿损失但工期不能顺延
C. 因发包人的原因导致工程中途停建的,发包人应赔偿承包人的相应损失和实际费用
D. 发包人未按照约定支付工程款,承包人有权将工程折价卖出以抵扣工程款

答案AC

解析A项正确,根据《中华人民共和国合同法》第十六章第二百七十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 B项错误,第二百八十三条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 C项正确,第二百八十四条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 D项错误,第二百八十六条规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QMaCKKKQ
相关试题推荐