首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某框架结构工程,主体结构施工划分为3段。其施工顺序为1→2→3。每段3个施工过程,分别为支模板、绑扎钢筋和浇注混凝土,各工序逻辑关系如双代号网络计划图,为...
某框架结构工程,主体结构施工划分为3段。其施工顺序为1→2→3。每段3个施工过程,分别为支模板、绑扎钢筋和浇注混凝土,各工序逻辑关系如双代号网络计划图,为...
admin
2020-12-24
38
问题
某框架结构工程,主体结构施工划分为3段。其施工顺序为1→2→3。每段3个施工过程,分别为支模板、绑扎钢筋和浇注混凝土,各工序逻辑关系如双代号网络计划图,为保证该主体施工连续作业,施工单位拟组织流水施工,并为每个施工过程各配备了专业施工队。框架结构工程施工双代号网络计划图如下图所示(时间:周)。
施工过程中,发生如下事件:
事件一:第一段模板支护时,施工方拖欠租赁商脚手架租赁费用,导致材料迟延进场支护工作延长1周完成,发生人员窝工45个工日。
事件二:第二段钢筋绑扎时,监理工程师发现施工用钢筋未按照要求抽检复验,于是责令停工,后经检测钢筋质量符合要求。为此导致绑筋工作延长0.5周完成,施工方发生窝工30个工日和抽检费用6000元。
事件三:第一段结构混凝土施工时,由于天下暴雨导致无法连续浇注,导致浇注周期延长2周。同时暴雨造成部分模板移位变形,施工单位发生修复费用12000元,人员窝工50个工日。
工程所在地人工费标准为50元/工日,上述事件发生后,施工方均及时提出了索赔要求。
1. 根据双代号网络计划图,对应绘制出本工程的横道图流水施工进度图。
2. 试确定该网络计划的关键线路并计算出计划工期、实际工期。
3. 针对上述事件,施工方可否提出索赔要求?为什么?可以索赔的情况下,工期和费用索赔是多少?
选项
答案
解析
1、本工程流水施工为无节奏流水施工。利用“大差法”确定流水步距: 4 8 11 - 3 6 8 4 5 5 -8 K12=max(4,5,5,-8)=5;同理,得K23=3。总工期T=5+3+(3+3+2)=16( 天)。 本工程的横道图流水施工进度图如下:
2.利用持续时间最长法,从节点①到节点⑩的所有线路中,线路①②④⑤⑥⑦⑨⑩的工作持续时间最长,所以该线路为网络计划的关键线路。完成该线路所有工作所消耗的时间,即计划工期,为16天。将事件一、二、三的影响造成的工作持续时间加到相应工作持续时间中,在新的网络计划下,经重新确定关键线路为①②③⑦⑨⑩。完成该线路所有工作所消耗时间,即实际工期,为18天。 3.事件一:不可索赔。因为是施工方自身原因造成的工程停工,工期和费用都不可索赔。 事件二:不可索赔。因为是施工方原因,未能按照规范和相关标准的规定在钢筋使用前进行必要的复验,违背了工程施工程序,因此应无条件按照监理的指令进行整改,由此而发生的费用和工期影响都不可索赔。 事件三:可以索赔。因为暴雨属于不可抗力。受其影响,工期顺延,因为是发生在原网络计划非关键线路的非关键工作中,其总时差为1天,所以尽管本工作影响了2天,但对总工期的影响是1天,故只可以索赔1天;费用发生中人员窝工由施工方自己承担,而已支护模板的修复费用属于不可抗力发生后为恢复施工需要而进行的必要清理、修复费用,因此应由发包人承担,索赔费用为12000元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QgiQKKKQ
相关试题推荐
激光平面仪主要适用于()等。A.滑模平台提升B.电梯烟囱倾斜观测C.网形钢屋架水平控制D.大面积混凝土楼板支模E.地下管道施工
可用于高层建筑,烟囱、电梯等施工过程中的垂直定位以及以后的倾斜观测,精度可达0.5*10^4的的激光测量仪器有()。A.激光准直仪B.激光水准仪C.激光经
BIM放样机器人适用于在()环境施工。A.矿井检测勘探B.管线错综复杂C.水下作业D.机电系统众多E.空间结构繁复多变
施工现场经常遇到某车间±0.00标高,该标高属于()。A.绝对标高B.相对标高C.临时基准标高D.沉降点标高
常用于大直径,长距离,回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制的是()A.激光经纬仪B.激光垂线仪C.激光指向仪D.激光准
()适用于提升施工的滑膜平台、网形屋架的水平控制盒大面积混凝土楼板支模、灌注及抄平作业,精准方便、省力省工A.激光准直仪B.激光水准仪C.激光平面仪D.
电动机按转子结构分为()。A.直流电动机B.绕线式电动机C.鼠笼式电动机D.同步电动机E.异步电动机
效率高,结构简单,适用范围最广的泵是()。A.离心泵B.旋涡泵C.螺杆泵D.真空泵
关于异步电动机的说法,错误的是()。A.与同步电动机相比,功率因数不高B.转子绕组需要与其他电源相连接C.结构简单,价格低廉,运行可靠D.与直流电动机相
碳素结构钢的分级数字,是根据()的下限值划分的。A.屈服强度B.抗拉强度C.延伸率D.含碳量
随机试题
()不属大型施工船舶。 A.起重船 B.打桩船 C.大型交通船 D.挖
关于“相角程”的描述,正确的是 A.在振幅图中展示出来 B.反映心室最早收缩
在执行中,如果第三人对于债务人的债务提供担保,则在债务人不能履行债务时,法院可以
金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同
公司收购按支付方式可以划分为()。
对于未到期的看涨期权来说,当其标的资产的现行市价低于执行价格时,该期权处于虚值
在既有建(构)筑物地基加固与基础托换中常的地基加固技术主要有以下几种类型()。 A.灌浆法B.高压喷射注浆法 C.水泥土搅拌法D.排水固结法
观察法的不足是()。 A.难以制定严密的计划B.观察的目的性不能保证 C.作出精确的判断相当不易D.所获得材料不够真实
下列有关插座的安装方式不正确的是()。A.及实验室的插座安装高度距地面不小于0.3mB.特殊场所暗装的插座安装高度距地面不小于0.15mC.同一室内插座安
关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法,正确的是()。A.只针对整个项目考虑总的预备费,以便灵活调用B.在分析各分项工程风险基础上,只针对部分分项工程考虑