首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
1.背景 某架空光缆线路工程位于南方某市郊,工程初步设计已经批复,建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同,并经过招标选定了施工单位和监理单位。...
1.背景 某架空光缆线路工程位于南方某市郊,工程初步设计已经批复,建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同,并经过招标选定了施工单位和监理单位。...
admin
2020-12-24
32
问题
1.背景
某架空光缆线路工程位于南方某市郊,工程初步设计已经批复,建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同,并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时,建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题,双方协商取消了费用表中的财务费,建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式,工程预付款为合同金额的5%,工程开工日期为4月1日。开工后施工单位一直未收到预付款。
在施工过程中,由于经常下雨,施工单位的实际进度滞后,并且出现窝工的问题,施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量,在敷设光缆时,在规定预留光缆的电杆上多预留了15米光缆。由于工程在山区施工,向山上运电杆的难度很大,工效降低很多。施工单位在做工程结算时,考虑到上述因素,因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了2%的系数。
2.问题
(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。
(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?
(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?
(4)分析项目部工程结算存在的问题。
(5)在开工后一直未收到预付款的情况下,施工单位应该怎么做?
选项
答案
解析
(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础,是筹备和签订设备、材料订货合同的依据,因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。 (2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用,包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费,以及企业筹集资金发生的其他财务费用等,所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。 (3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方,4月份正是多雨的季节,这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的,对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用,是按常年摊销综合取定的,不分地区、季节均按规定计列。所以,项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。 (4)项目部在工程结算中存在以下问题: ①不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量,因为工程量应以安装实际数量为准,所用材料数量不能作为安装工程量。 ②不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数,因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限,计算工程量时不得超过此标准。 (5)按规定,在具备施工条件的前提下,建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。本工程中,建设单位不按约定预付,施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知;建设单位收到通知后仍不按要求预付时,施工单位可在发出通知14天后停止施工,并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计),并承担违约责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/RuDaKKKQ
相关试题推荐
根据《物权法》,不适合作为质押财产的是()。A:汇票B:仓单C:建设用地D:应收账款
招标投标行政争议的解决过程中,处理行政复议的主体是()。A:招标人B:有管辖权的人民法院C:行政监督部门的本级人民政府或上一级主管部门D:招标代理机构
根据《公司法》,应当设立独立董事的公司是()。A:有限责任公司B:国有独资公司C:一人公司D:上市公司
根据《反垄断法》,垄断行为不包括()。A:通谋投标行为B:经营者达成垄断协议C:具有市场支配地位的经营者以不公平的高价销售商品D:具有或可能具有排除、限制
下列关于建设工程分包的说法,正确的是()。A:经建设单位同意总承包单位可以将部分专业工程分包给其他单位B:承包单位可将其承包的全部工程进行分包C:建设工程主
某施工企业和某建设单位于2013年5月10日签订了一份工程施工合同,合同约定建设单位应于2015年9月10日前支付所有工程款,但建设单位一直未按约定支付。...
关于招标投标争议行政诉讼的当事人的范围,下列说法正确的是()。A:原告、被告和人民法院B:原告、被告和代理人C:原告、被告D:原告、被告和第三人
在招标投标争议行政诉讼的审理过程中,除涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的以外,都要公开审理,此种要求体现了审理基本制度中的()。A:回避制度B:二审终审制
下列关于留置权的表述,正确的是()。A:留置权是用益物权B:留置权是约定担保物权C:留置权只发生在特定的合同关系中D:留置权是法定担保物权
招标行政管理部门对招标代理合同争议进行调解,招标代理机构对调解结果不服时,可以选择的解决途径是()。A:申请行政复议或提起行政诉讼B:按合同约定申请仲裁或提起
随机试题
下列药物中,既有防腐作用,又有局部止痛作用的是 A.尼泊金乙酯 B.三氯叔丁
患儿,男,12岁。突发寒战、高热、抽搐、昏迷。体检:体温40.5℃,脉搏140次
某多层框架结构带一层地下室,采用柱下矩形钢筋混凝土独立基础,基础底面平面尺寸3.
为防雷击电磁脉冲,在建筑物低压配电系统为220/380V三相配电的TN—S系统
下列关于ALP的叙述哪项不对()
党的群众路线教育实践活动紧紧围绕保持和发展( )。A.党的教育性和纯洁性B.党的先进性和纯洁性C.党的先进性和教育性D.党的群众性和纯洁性
风心病哪类瓣膜损害可引起左心室排血量显著降低,出现心绞痛、眩晕甚至猝死A:主动脉瓣关闭不全B:二尖瓣狭窄C:二尖瓣关闭不全D:主动脉瓣狭窄E:肺动脉瓣关
税收法律由()制订。A:财政部B:国务院C:国务院关税税则委员会D:全国人民代表大会及其常务委员会
()原则体现了社会公共道德的要求,是司法机关处理合同纠纷的重要依据。A.公平B.合法C.平等自愿D.诚实信用
下列各项中,应该暂停借款费用资本化的是( )。A.因拖欠施工人员工资导致固定资产建造活动连续中断超过3个月B.因自然灾害导致固定资产建造活动连续中断2个月C