首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
【背景资料】 某综合楼工程,地下1层,地上10层,钢筋混凝土框架结构,建筑面
【背景资料】 某综合楼工程,地下1层,地上10层,钢筋混凝土框架结构,建筑面
昕玥
2019-12-17
52
问题
【背景资料】 某综合楼工程,地下1层,地上10层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积28500m2,某施工单位与建设单位签订了工程施工合同,合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划,并且绘制出施工进度网络计划如下图所示(单位:月)。
在工程施工中发生了如下事件: 事件1:因建设单位修改设计,致使工作K停工2个月。 事件2:因建设单位供应的建筑材料未按时进场,致使工作H延期1个月。 事件3:因不可抗力原因致使工作F停工1个月。 事件4:因施工单位原因工程发生质量事故返工,致使工作M实际进度延迟1个月。 【问题】 1.指出该网络计划的关键线路,并指出由哪些关键工作组成。 2.针对本案例上述各事件,施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。 3.上述事件发生后,本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变,指出新的关键线路。 4.对于索赔成立的事件,工期可以顺延几个月?实际工期是多少?
选项
答案
解析
1.该网络计划的关键线路为:①→②→③→⑤→⑧→⑨。 该网络计划的关键工作为:A、D、E、H、L。 2.本案例各事件中,施工单位是否可以提出工期索赔的判断及理由如下: 事件1:施工单位不可提出工期索赔要求,因为该工作不影响总工期。 事件2:施工单位可提出工期索赔要求,因为该工作在关键线路上,影响总工期,且属建设单位责任。 事件3:施工单位不可提出工期索赔要求,因为该工作不影响总工期。 事件4:施工单位不可提出工期索赔要求,因是施工单位自身责任造成的。 3.上述事件发生后,本工程网络计划的关键线路没有发生改变。 4.对于索赔成立的事件,可顺延工期1个月。实际工期是21个月。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SLHsKKKQ
相关试题推荐
当调査的任务只要求掌握事物的基本状况与发展趋势,而不要求掌握全面的准确资料,下列
某实施监理的工程,建设单位与甲施工单位签订施工合同,约定的承包范围包括A、B、C
某实施监理的工程,项目业主与施工单位于2010年12月按《建设工程施工合同》(示
某实施监理的住宅楼是一幢地上6层、地下1层的砖混结构住宅,总建筑面积3200
某工程,建设单位和施工单位按《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工合同,在施
某实施监理的工程项目,建设单位、勘察单位、设计单位、工程监理单位及其他与建设工程
某实施监理的工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合
政府投资的某工程,某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务,该工程采用无
某工程,建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同,经总监理
某施工单位承接一建设工程的施工任务。根据该建设工程的相关情况,施工单位绘制了一双
随机试题
A.尿道口常有白色分泌物溢出 B.排尿困难、尿潴留 C.射精时精液呈淡红色或
某公司以PC方式总承包一大型机电工程,总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键
道德与法律的关系可以形象地比作()。 (A)阴阳相和(
某工程位于华南中低山区,年降水量1300mm左右,取土场生态恢复拟采用自然恢
城市规划分为城市总体规划和详细规划,而详细规划是总体规划的细化和落实。()
()指的是培训为什么发挥作用及培训实现其目标的程度。
如图所示,物体A重力大小为100kN,物B重力大小为25kN,物体A与地面摩擦系
下面属于欺诈客户行为的是()。 A.违背客户的委托为其买卖证券 B.不在规
提高司法公信力需要优化司法职权配置,在()设立巡回法庭,审理跨行政区域重大行政和民商事案件。A.最高人民法院B.高级人民法院C.中级人民法院D.基层人民
下列哪项脉象舌象与“咽痒咳嗽,痰中带血,血色鲜红,血量不多”相适宜A.舌淡少津,苔干而白,脉弦B.舌红少津,苔薄黄,脉数C.舌红少津,苔薄,脉弦D.舌黯,