首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某施工合同约定,现场主导施工机械一台,由承包人租得,台班单价为200元/台班,租
某施工合同约定,现场主导施工机械一台,由承包人租得,台班单价为200元/台班,租
题库总管
2019-12-17
60
问题
某施工合同约定,现场主导施工机械一台,由承包人租得,台班单价为200元/台班,租赁费100元/天,人工工资为50元/工日,窝工补贴20元/工日,以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中,发生了如下事件:①遇异常恶劣天气导致停工2天,人员窝工30工日,机械窝工2天;②发包人增加合同工作,用工20工日,使用机械1台班;③场外大范围停电致停工1天,人员窝工20工日,机械窝工1天。据此,下列选项正确的有()。
选项
A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作,承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工,承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元
答案
CD
解析
事件①不能获得费用索赔。事件②索赔额=(20×50+1×200)×(1+30%)=1560(元)事件③索赔额=20×20+1×100=500(元)索赔额合计=2060(元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Sgd9KKKQ
相关试题推荐
液压操动机构的断路器,在分闸、合闸远方传动操作时,现场人员应尽量避开高压管道接口
事故处理步骤中,运维人员应及时到达现场进行初步检查和判断,将天气情况、监控信息及
应根据本地区气候特点和现场实际,制定相应的变电站设备防高温预案和措施。
变电站现场运行规程应在运维班、变电站及对应的调控中心同时存放。
电抗器的引线安装,应保证运行中一次端子承受的机械负载不超过制造厂规定的允许值。
发现因外力引起的端子箱门或箱体严重变形、损坏时,立即联系施工人员处理。
操作中发生疑问时,应立即停止操作并向监护人报告,并禁止单人滞留在操作现场。
二、三类变电站现场运行专用规程报省公司运检部备案。
红外测温检测前,应了解现场设备运行方式,并记录待测设备的运行电压。
运维班及变电站现场,应具备各类完整的运维记录、台账;纸质记录至少保存一年,重要记
随机试题
借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法,原因在于,借入资金时商业
某公司于2015年1月1日收到政府提供的一台不需要安装设备,以鼓励公司继续生产环
当发生手足搐搦症时,说明其血钙已低于
烧结普通砖的耐久性指标包括()。
某市污水治理一期工程,由地方政府投资,批准单位是国家发展和改革委员会,文号为发改
某均质砂土边坡,假定该砂土的内摩擦角在干、湿状态下都相同,问以下哪种情况下边坡的稳定安全系数最小? (A)砂土处于干燥状态(B)砂土处于潮湿状态 (C...
《铁路机车运用管理规则》规定:机车有偿调拨应履行资产评估等相关手续,并按有关规定办理调拨事项。
患者,男,63岁。有慢性支气管炎病史,近日来,咳嗽剧烈,痰多且黏稠不易咳出,呼吸困难,诊断为慢性阻塞性肺气肿。 若病人病情进一步发展为慢性肺心病,为病人...
A省甲公司拟于2015年向欧盟出15钨粉80吨。2014年8月6日,甲公司向A省商务厅申请办理钨粉出口许可证,被告知钨产品出口配额由A省人民政府行政许可服...
脱肛时直肠周围注射的作用机制是A.增加肛管直肠之间的角度以改变直肠脱垂状态B.增加坐骨直肠间隙内脂肪填冲以利托起直肠C.增加肛门括约肌张力D.使直肠周围组