首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程施工合同规定2002年9月28日竣工,在实际施工过程中,先后因下述四项原因
某工程施工合同规定2002年9月28日竣工,在实际施工过程中,先后因下述四项原因
天天题库
2019-12-17
52
问题
某工程施工合同规定2002年9月28日竣工,在实际施工过程中,先后因下述四项原因导致工程延误30d;(1) 2002年5月10日至5月20日因设计变更等待图纸停工10d;(2) 2002年6月10日至6月20日因正常阴雨天气影响施工质量,监理工程师下令停工10d;(3) 2002年7月10日至7月20日因承包人设备故障而停工10d;(4) 2002年7月15日至7月21日因发生不可抗力事件而停工5d。问题:以上情况延期申请至少可以批准多少天?为什么?
选项
答案
解析
(1)设计变更、等待图纸责任在发包人,应该批准延期10d;(2)正常阴雨天气影响是承包人的风险,虽然是监理工程师下令停工,但阴雨天气影响了施工质量,承包人应当事先考虑到气候影响,不予延期;(3)承包人自己的设备故障,产生的延误不予延期;(4)发生不可抗力事件停工6d,但是此段时间其中有5d与设备故障时间重合,而且不可抗力事件的发生可能影响承包人设备的修复。承包人可准备翔实的证明资料并及时报告监理工程师。监理工程师应从实际出发,充分调查,再与发包人和承包人进行磋商决定。因此,应批准承包人延期至少要16d。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/TFxNKKKQ
相关试题推荐
可以按照招标文件约定的合同货物数量变更范围,在中标货物单价不变的条件下增加或减
《政府采购法》规定投标人向招标人和招标代理机构表达争议的方式是()。
某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司
某工程货物采购项目公开招标,招标文件规定投标截止时间为11月23日。甲公司依照
对评标专家应当符合《招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和《评标专家
.根据《招标投标法》的规定,必须进行招标的项目有()。
专用条款应规定承包人提交工程质量保证措施文件的期限,如规定应于签订合同协议书后
履约担保的金额,一般约定为签约合同价的()。
某工程建设项目施工总承包招标,招标内容为车间厂房建筑施工和生产设备安装。采用工程
关于联合国《采购示范法》规定的电子逆向拍卖,下列说法正确的是()
随机试题
同时将西藏划分成藏北、藏南、藏东南三大区域的山是( )。 A、昆仑山 B、
根据《城市紫线管理办法》,历史建筑的保护范围应当包括历史建筑本身和必要的()。
依据《民用爆炸物品安全管理条例》,()依照法律、行政法规的规定,负责做好民用
A.2.5B.3C.4D.4.5
VLDL( ) A.运送内源性TG B.运送内源性Ch C.运送外源性T
根据《行政强制法》,法律有规定行政机关强制执行的,作出行政决定的行政机关应当申请( )强制执行。A.公安机关B.上级机关C.人民法院D.人民法院执
接受包括的水平有()。A.接受某种价值标准B.知觉有关刺激的存在C.为某种价值标准做贡献D.有主动接受的意愿E.有选择地注意
现代提倡的健康观念,已经不再是单纯的生理上的病痛与伤残,它涵盖了生理、心理、社会、精神文化与道德,是一个整体。由此,我们把那些机体无器质性病变,但是有一些...
共用题干 LondonCabbies(出租车司机)Everycityintheworldhastaxistotaketourists...
消除外部不经济的方法有很多,其中最重要的解决办法是()。A.政府利用税收手段进行调节B.合并相关企业,使外部性内部化C.由政府投资生产相关产品D.明晰产