首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
背景资料 某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定: (1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1...
背景资料 某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定: (1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1...
admin
2020-12-24
24
问题
背景资料
某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:
(1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5
万元.
(2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。
(4)工程若需要变更,必须提前14天通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。
在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15天通知了业主,业主 供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥强度等级较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选 矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发 生拖延,最终延误工期0.5个月。
问题:
(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?
(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?
(3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理?
选项
答案
解析
(1)施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处。 ①施工现场关系的协调不应由施工单位负责,而应由业主负责,因为施工单位不是总承包 单位,业主负责更有利于开展工作; ②工程变更的规定约定没有相关的依据。 (2)施工单位要求进行工程变更的做法,不合理之处在于变更水泥强度等级,不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计,施工单位应积极提高自身的施工技术水平,才能更好地 确保工程质量。 (3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是不合理的。因为 工期拖延1个月,并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买,但施工单位无法实 施,已在规定时间内通知了业主,是业主供应材料延误工期0.5个月;运输走廊施工进度发生 拖延0.5个月,关键原因是选矿厂房发生工期延误,虽没有对选矿厂房工期造成影响,但对运 输走廊施工产生了影响,由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划,由此造成的损失由业主自己负责,不应向施工单位进行罚款。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/TIaaKKKQ
相关试题推荐
(2018年)下列与项目建设有关的其他费用中,属于建设管理费的有()。A.建设单位管理费B.引进技术和引进设备其他费C.工程监理费D.场地准备费E.工
(2015年)下列费用项目中,应在研究试验费中列支的是()。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费
(2019年真题)根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成,联合试运转费应包括()A.施工单位参加联合试运转人员的工资B.设备安装中的试车费用C.试运转中
(2013年)下列费用项目中,计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是()。A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国内设
(2019年真题)根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成,下列有关建设项目费用开支,应列入建设单位管理费的是()A.监理费B.竣工验收费C.可行性研究费
(2016年)应予计量的措施项目费包括()。A.垂直运输费B.排水.降水费C.冬雨季施工增加费D.临时设施费E.超高施工增加费
(2016年)根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列施工企业发生的费用中,应计入企业管理费的是()。A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离
(2015年)为了便于措施项目费的确定和调整,通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有()。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完
(2015年)根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列费用中属于安全文明施工中临时设施费的有()。A.现场采用砖砌围挡的安砌费用B.现场围挡的墙面美化
(2014年)按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列属于企业管理费内容的有()A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生成和管理使用的属于
随机试题
(53-54题共用题干) 患者,男性,26岁,主诉吐血。
肛柱的个数为 A、8~10 B、9~12 C、10~13 D、12
某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中,首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效,仲裁员
倾听时容易出现的错误是()。
超限运输车辆是指在公路上行驶的、有下列情形之一的运输车辆:车货总高度从地面算起4
为慢性菌痢病人做保留灌肠,正确的是
、浇筑大体积混凝土质量控制措施正确的有( )。 A、混凝土养护得当 B、
最初的人类,为了寻找足够的食物,经常过着一种漂泊不定的生活。漂泊到一个地方.即随便找个临时夜宿处。这种时常迁徙但又随遇而安的居住方式,应当视作人类从巢居形...
美国心理学家沙赫特提出的情绪的理论中,()起着决定的作用。 A.认知过程 B.反应过程 C.机体的生理变化 D.外界环境刺激
某汽车运输企业2008年的汽车完成货物周转量为35650000吨千米,挂车完成的货物周转量为12450000吨千米,则该公司在2008年的拖挂率为()。 ...