首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程施工合同规定2002年9月28日竣工,在实际施工过程中,先后因下述四项原因导致工程延误30d; (1) 2002年5月10日至5月20日因设计变更...
某工程施工合同规定2002年9月28日竣工,在实际施工过程中,先后因下述四项原因导致工程延误30d; (1) 2002年5月10日至5月20日因设计变更...
admin
2020-12-24
49
问题
某工程施工合同规定2002年9月28日竣工,在实际施工过程中,先后因下述四项原因导致工程延误30d;
(1) 2002年5月10日至5月20日因设计变更等待图纸停工10d;
(2) 2002年6月10日至6月20日因正常阴雨天气影响施工质量,监理工程师下令停工10d;
(3) 2002年7月10日至7月20日因承包人设备故障而停工10d;
(4) 2002年7月15日至7月21日因发生不可抗力事件而停工5d。
问题:
以上情况延期申请至少可以批准多少天?为什么?
选项
答案
解析
(1)设计变更、等待图纸责任在发包人,应该批准延期10d;(2)正常阴雨天气影响是承包人的风险,虽然是监理工程师下令停工,但阴雨天气影响了施工质量,承包人应当事先考虑到气候影响,不予延期; (3)承包人自己的设备故障,产生的延误不予延期; (4)发生不可抗力事件停工6d,但是此段时间其中有5d与设备故障时间重合,而且不可抗力事件的发生可能影响承包人设备的修复。承包人可准备翔实的证明资料并及时报告监理工程师。监理工程师应从实际出发,充分调查,再与发包人和承包人进行磋商决定。因此,应批准承包人延期至少要16d。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ThAaKKKQ
相关试题推荐
某工业园区规划设计项目招标,招标人选派园区管委会的总工程师和总经济师进入评标委员会。在此情况下,至少还需要从规定专家库中抽取评标专家()人。A:3B:4C:
根据《招标投标法》的规定,下列关于招标人的说法中,正确的是()。A:招标人必须是法人B:招标人可以按照约定程序进行招标C:招标人可以是其他组织D:招标人提
招标人与中标人应当自发出中标通知书之日起()日内,依据中标通知书、招标投标文件中的合同构成文件签订合同协议书。A:7B:15C:30D:45
根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在()万元人民币以上的,必须进行招标。A:50B:100C:12
依法必须进行施工招标的工程,招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A:5B:10C:15D:20
招标项目合同签订前,通常不允许招标人和中标候选人双方进行进一步谈判的内容是()。A:签订合同的份数B:合同争议解决由诉讼改为仲裁C:合同预付款比例D:履约
工程建设项目管理模式中,()模式的缺点是项目经理不承担工程造价的决策控制权,项目业主的投资控制责任和风险较大。A:项目管理承包B:代理型建造管理C:项目管理
招标人在()中要求的计划开工日期,应尽可能地科学、客观、合理可行。A:招标公告B:评标办法C:投标人须知D:合同条款及格式
《招标投标法实施条例》规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的(),依法必须进行招标的项目的境内投标单位以现...
关于中标通知书的说法,错误的是()。A:中标通知书的内容应当简明扼要,通常只需告知投标人招标项目已经中标,并确定签订合同的时间、地点即可B:中标人确定后,招标
随机试题
根据基金投资对象的不同,可以将投资基金分为()与()。
男,35岁,车祸致右股部外伤2小时。查体右股部肿胀明显,下1/3有淤血,畸形,足
确定基准收益率的基础是(),而投资风险和通货膨胀是必须考虑的影响因素。
按农作物的种植面积最大值从大到小的排列顺序是:
长于燥湿化痰而用治湿痰或寒痰咳嗽,为治痰要药,是指
首先开始发行大额可转让定期存单的是()A.法国巴黎银行B.意大利威尼斯银行C.英格兰银行D.美国花旗银行
黄金现货价格为300,3个月的储存成本为6(到期时支付),无风险年利率为4%(连续复利计息),则3个月期的黄金期货的理论价格是()。
有机磷农药中毒A.双侧瞳孔缩小B.小脑幕裂孔疝早期C.双侧瞳孔散大D.瞳孔呈椭圆形并伴散大E.瞳孔对光反应消失
共用题干 2008年,借着中国举办奥运会的契机,很多对情侣选择在这一年走进婚姻的殿堂,孙先生和赵女士就是其中的一对。新婚不久,孙先生在朋友的建议下,决定...
以下关于对外劳务承包工程贷款的贷款期限的说法,正确的是()。A.只能是短期贷款B.只能是中长期贷款C.只能是长期贷款D.可以是短期贷款或一年以上的中长期贷