首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某矿业工程施工进度计划网络图如图3所示: 施工中发生了以下事件: 事件1:A工作因设计变更停工10d; 事件2:B工作因施工质量问题返工,延长工...
某矿业工程施工进度计划网络图如图3所示: 施工中发生了以下事件: 事件1:A工作因设计变更停工10d; 事件2:B工作因施工质量问题返工,延长工...
admin
2020-12-24
29
问题
某矿业工程施工进度计划网络图如图3所示:
施工中发生了以下事件:
事件1:A工作因设计变更停工10d;
事件2:B工作因施工质量问题返工,延长工期7d;
事件3:E工作因建设单位供料延期,推迟3d施工。
在施工进展到第120d后,施工项目部对第110d前的部分工作进行了统计检查。统计数据见表2:
【问题】
1.本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?
2.施工总承包单位可否就事件1~3获得工期索赔?分别说明理由。
3.计算截止到第110d的合计BCWP值。
4.计算第110d的成本偏差CV值,并做CV值结论分析。
5.计算第110d的进度偏差SV值,并做SV值结论分析。
选项
答案
解析
1.本工程计划总工期=28+35+35+21+21=140d,实际总工期=140+10+7=157d。 2.施工总承包单位可否就事件1~3获得工期索赔的判定及其理由: 事件1可以获得工期索赔。 理由:A工作是因设计变更而停工,应由建设单位承担责任,且A工作属于关键工作。 事件2不可以获得工期索赔。 理由:B工作是因施工质量问题返工,应由施工总承包单位承担责任。 事件3不可以获得工期索赔。 理由:E工作虽然是因建设单位供料延期而推迟施工,但E工作不是关键工作,且推迟3d未超过其总时差。 3.计算截止到第110d的合计BCWP值(见表5):
截止到第110d的合计BCWP值为2900万元。 4.第110d的成本偏差CV=BCWP-ACWP=2900-2510=390万元。 CV值结论分析:由于成本偏差为正,说明成本节约390万元。 5.第110d的进度偏差SV=BCWP-BCWS=2900-3710=-810万元。 SV值结论分析:由于进度偏差为负,说明进度延误了810万元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/TsDaKKKQ
相关试题推荐
按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价在()万元人民币以上的必须进行招标。A:50B:100C:150D
为了便于投标和合同执行,联合体所有成员共同指定联合体一方作为联合体的牵头人或代表,并授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和()的主办、协调工作。A:合同签订阶
《标准施工招标文件》中规定,修改的投标文件应按照招标文件规定进行(),并标明"修改"字样。A:签字、编制、密封、递交B:编制、密封、标记、递交C:研究、编
根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》的规定,下列情形中无需招标人重新招标的是()。A:资格预审合格的潜在投标人不足3个的B:在投标截止时间前提交投标文件
借款人应在评标结果生效之日起()个工作日内与中标的采购代理公司签订《委托协议书》。A:3B:5C:15D:20
根据《建设工程安全生产管理条例》,在工程建设中,属于设计单位的义务是()。[2012年真题]A:确保劳动安全设施与主体工程“三同时”B:项目安全措施的备案C
根据《政府采购法》规定,强制采购节能产品应具备的条件不包括()。A:产品包装上标有节能标志B:产品生产批量较大,技术成熟,质量可靠C:产品供应商符合《政府采
因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建,这里承包人承担违约责任的方式为()。A:继续履行B:暂时中
因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同,也可能是可撤销合同,认定其为无效合同的条件是该合同()。[2011年真题]A:违背当事人的意志B:损害集体利益C
甲施工单位向乙建筑机械厂发出要约,欲购买一台打夯机,则下列情形中,会导致要约失效的是()。A:乙及时回函,对要约提出非实质性变更B:承诺期限届满,乙未作出承诺
随机试题
用于表皮或黏膜完整的含药材原粉的局部给药制剂不得检出的微生物有 A金黄色葡萄
2018年江苏第一、二、三产业增加值分别为4142亿元、41248亿元和4720
缺失属于Kennedy分类的
A.800~1100g B.340~450g C.1200~1700g D
在执行中,如果第三人对于债务人的债务提供担保,则在债务人不能履行债务时,法院可以
心理评估中最常用的方法是
下列情况下不能拔牙的是A.高血压患者,术前血压170/90mmHgB.白细胞减少症患者,白细胞总数小于2×109/LC.糖尿病患者,血糖浓度8mmol/L
急性淋巴细胞白血病选用A.VAD方案B.CHOP方案C.DA方案D.MOPP方案E.VP方案
房地产经纪公司代理房地产开发公司进行楼盘销售时应准备的销售资料包括( )。A.宣传资料B.销售文件C.审批文件D.合约文件E.证明文件
SomeUnusualCelebrations Someholidaysarewll-knownallaroundtheworld....