首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景:某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承
背景:某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承
shuhaiku
2019-12-17
12
问题
背景:某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划并得到监理工程师的批准。
该工程在施工过程中发生了如下事件:事件1:因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致A 工作持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。事件2:基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成B工作持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。事件3:因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10 天,增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。事件4:结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材 料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。 事件5:因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。针对上述事件,施工单位按程序提出了工期和费用索赔,编写了索赔报告。问题:1.按照施工进度计划,确定该工程的关键线路和计算工期,并说明按此计划该工程能 否按合同工命要求完工。2.对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。3.施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。4.施工单位租赁土方机械用于工作A、B,日租金为1500元/天,则施工单位可以得到 的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?
选项
答案
解析
1.关键线路:①→③→⑤→⑥(或B→E→G)。计算工期为390天,按此计划可以按合同工期要求完工。2.事件1:不能获得工期补偿,因为工作A延期没有超过总时差;可以获得费用补偿, 因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位的风险。事件2:不能获得工期和费用补偿,因为基坑边坡支撑失稳由承包商承担该风险。事件3:能获得工期补偿,建设单位承担不可抗力的工期风险;不能获得费用补偿,因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。事件4:能获得工期和费用补偿,因为建设单位工程变更属建设单位的责任。事件5:不能获得费用补偿。因该工程是固定总价合同,物价上涨风险应由施工单位承担。3.施工单位可获得的工期延期补偿为30天,因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作A延长10天;事件3中的工作C延长10天,事件4中的工作E延长30天,新的计算工期为420天,(420 - 390)=30天。4.施工单位应得到10天的租金补偿,补偿费用为10天X1500元/天=1. 5万元,因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天;工作B不予补偿。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/UAWNKKKQ
相关试题推荐
考评阶段是绩效管理的重心,请问应如何做好考评的组织实施工作?
组织在运用背景调查时必须遵循的原则是()。 A.只调查与工作有关的情况B.
沟通过程包含的要素有() A.反馈B.障碍C.背景D.信息
《土地复垦条例》规定:生产建设活动损毁的土地,按照()的原则,由生产建设单位或
《中华人民共和国环境影响评价法》对建设项目环境影响评价公众参与规定:建设单位报批
《建设项目环境保护管理条例》规定:建设单位应当在建设项目()报批建设项目环境影
根据《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,建设单位编制的环境影响报告书,应当依
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定:()向周围生活环境排放建筑施工噪声的
《中华人民共和国大气污染防治法》规定:在城市市区进行建设施工或者从事其彳产生扬尘
《环境影响评价公众参与暂行办法》规定:建设单位或者其委托的环境影响评价机构征求公
随机试题
HIV特性描述中,下列不正确的是()。 A.单股正链RNA基因组 B.有包膜
急性腹膜炎哪项概念是错误的 A.继发性腹膜炎比原发性腹膜炎多 B.急性腹膜炎
患者,女性,50岁,因腹痛、呕吐、停止排气排便就诊,尿量600ml/d。查体:血
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额
某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重,向法院提起诉讼。法院经过审理,认为该
A.102 B.65.4 C.50.7 D.45.6C由题图所示可知,该电路为双端输出的长尾差动放大电路,其差模电压放大倍数和单管基
等截面杆,轴向受力如图所示。杆的最大轴力是:
人行道宽度的设计首先应()。 A.为绿化种植提供良好的条件B.照顾与路幅其
患者经行或先或后,量少,色淡黯,质清,腰骶酸痛,头晕耳鸣,舌淡,苔白,脉细弱。其证候是A.肾虚证B.脾虚证C.气虚证D.血虚证E.气滞证
患儿,5岁,先天Ⅲ度腭裂,于全身麻醉下接受腭裂修复术,为使发音和讲话接近进常,术后应A.进行语音训练B.长期配戴腭护板C.调整饮食习惯D.正畸矫治错牙