2. 考公考编
  3. 关于工程竣工验收的说法，正确的有()。

关于工程竣工验收的说法，正确的有()。

Freeti2020-05-20  53
问题 关于工程竣工验收的说法，正确的有()。
选项 A:工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B:承包人送交竣工验收报告，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工之日C:工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D:承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣收报告之日为竣工日期E:建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工验收日期
答案ABDE
解析《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。工程按发包人要求修改后经验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日的实际竣工日期，故C项错误。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/UElMKKKQ
相关试题推荐
随机试题