首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
背景 某宾馆大堂改造装修工程,考虑到施工范围和施工内容较为明确,工期较短,业主与承包商根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201 签订...
背景 某宾馆大堂改造装修工程,考虑到施工范围和施工内容较为明确,工期较短,业主与承包商根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201 签订...
admin
2020-12-24
32
问题
背景
某宾馆大堂改造装修工程,考虑到施工范围和施工内容较为明确,工期较短,业主与承包商根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201 签订了固定总价合同。消防系统工程改造内容工程量目前无法确定,合同中约定此部分暂估价为120 万元,同时合同约定消防工程由业主指定的某安装公司完成。工程施工过程中发生如下事件:事件一:最终消防工程根据实际完成工程量计算价款为146 万元,承包商提出追加结算差额,但业主认为既然是固定总价合同,不应追加合同价款。事件二:设计采用地热辐射采暖,在施工过程中,所有施工过程均由现场监理旁站验收。地采暖工程接近完工前,业主工程师要求对某区域房间地采暖重新剥离检查防潮层和绝热层。承包商认为施工过程经监理工程师旁站监理并验收合格,需业主承诺补偿重新检验发生的一切费用、并延长由此影响的工期,才能配合业主再次剥离检验的要求。但业主认为可以随时提出重新检验的要求。
2.问题(1)本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当?并说明理由。(2)事件一中,承包单位要求消防工程按照146 万元结算是否妥当?并说明理由。(3)事件二中,业主提出重新检验的要求是否合理?并说明理由。(4)事件二中,承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理?并给出理由。
选项
答案
解析
(1)本案工程采用固定总价合同形式恰当。因为本案工程工程量不大,工期短,施工范围和承包内容明确,所以采用固定总价合同形式相对来说对双方风险都比较小。(2)消防分包工程应按照146 万元结算。因为,在固定价格的承包范围内由于消防工程工程量不确定所以暂以120 万元计算,最终工程量按照实际工程量予以调整,此为固定总价合同的价款风险调整因素。(3)事件二中,业主重新检验的要求合理。理由:根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201,无论监理工程师是否进行验收,当发包人或监理人要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。(4)事件二中,承包商关于补偿费用和工期的说法不合理。理由:如再次检验合格,则由发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。如再次检验结果不合格,则由承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/UExaKKKQ
相关试题推荐
下列检查中,不属于项目专项检查的是()。A、冬季沟槽开挖检查B、施工用电检查C、冬季防冻、防火检查D、高大脚手架支搭验收检查
钻孔灌筑桩施工中,深水河流中必须搭设水上作业平台,作业平台应根据施工荷载、水深、水流、工程地质状况进行施工设计,其高程应比施工期间的最高水位高()以上。A、1
施工单位与建设单位在签订拆除工程的施工合同时,应签订安全生产管理协议,明确双方的安全管理责任,其中施工单位应对拆除工程的()负直接责任。A、安全技术管理B、
对复杂结构的桥梁或拆除过程复杂、困难的情况,应该采取()手段,确保施工安全。A、仪器监测B、计算分析C、体系转换D、局部临时加固
桥梁拆除初步施工组织设计制定过程中,应针对结构体系、类型不同而采取不同的拆除方法,结合(),安排拆除步骤,控制拆除过程的结构内力。A、设计图纸要求B、原结构
采用双机抬吊作业时,应选用起重性能相似的起重机,每台起重机载荷不得超过允许载荷的(),施工中必须保持两台起重机同步作业。A、90%B、80%C、60%D
当模板支架搭设高度和施工荷载超过有关规范或规定范围时,按规定需要组织专家论证时,必须按相关规定进行设计,进行结构计算和()验算确定施工技术方案。A、强度B、
钻孔应连续作业。相邻桩之间净距小于5m时,邻桩混凝土强度达到()后,方可进行钻孔施工。A、3MPaB、5MPaC、8MPaD、10MPa
沉桩作业应由具有经验的()指挥。作业前指挥人员必须检查各岗位人员的准备工作情况和周围环境,确认安全后,方可向操作人员发出指令。A、专职安全人员B、施工技术人
现场安全检查内容包括()。A、安全管理制度执行情况B、人员上岗情况C、施工现场安全隐患排查情况D、施工现场安全生产标准化执行情况E、生产安全事故、未遂
随机试题
下列各项中,不属于或有事项的有()。 A、固定资产大修理 B、长期股权投资减
下列属于可变焦点的是 A.声透镜聚焦 B.几何聚焦 C.凹面型晶片聚焦
公民甲认为最高人民法院的司法解释同法律规定相抵触,遂向全国人大常委会书面提出审查
第二次世界大战爆发的直接原因是( )。 A.帝国主义政治经济发展的不平衡
刘某因犯故意杀人罪被某市中级人民法院一审判处死刑,缓期二年执行。判决后,刘某没有
对于一名理财师,要想成功留住客户,必须要将自己伪装成一个无所不能的人。( )
在其他条件不变时,若使利润上升50%,单位变动成本需下降20%;若使利润上升40
发电厂、变电所中,对断路器失灵保护的描述,以下正确的是哪几项?() (A)断路器失灵保护判别元件的动作时间和返回时间均不应大于50ms (B)对...
某大学科研楼共6层,建筑高度为22.8m,第六层为国家级工程实验室中心,该中心设有自动喷水灭火系统和自然排烟系统,根据现行国家标准《建筑内部装修设计防...
工程量清单计价项目采用单价合同的,工程竣工结算中一般不允许调整的是()。A、分部分项工程的清单数量B、安全文明施工费的清单总额C、已标价工程量清单综合单价