2. 考公考编
  3. 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但

承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但

Freeti2020-05-20  49
问题 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以工程存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（　　）。A.3月5日B.3月12日C.3月20日D.4月10日
选项
答案D
解析《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。据此本条应理解为：建设工程竣工前当事人对工程质量发生争议(此时已提交竣工验收报告)，经鉴定合格的，竣工日期应当以鉴定合格之日为准，工期顺延。故D选项正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/UjFpKKKQ
相关试题推荐
随机试题