首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前一周,但
承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前一周,但
Freeti
2020-05-20
39
问题
承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前一周,但发包人以工程存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商,于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为( )。A.3月5日B.3月12日C.3月20日D.4月10日
选项
答案
D
解析
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。据此本条应理解为:建设工程竣工前当事人对工程质量发生争议(此时已提交竣工验收报告),经鉴定合格的,竣工日期应当以鉴定合格之日为准,工期顺延。故D选项正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/UjFpKKKQ
相关试题推荐
背景资料: 某工程项目合同工期为18个月,施工合同签订以后,施工单位编制了一
在网络计划工期优化过程中,当出现多条关键线路时,在考虑对质量、安全影响的基础上,
下列合同类型中,对于承包人来说承担风险最大的是( )。 A.固定总价合同
房地产经纪服务合同未由房地产经纪人签字引起的风险属于( )。 A、民事赔偿风
房地产经纪人协助房屋交易双方签订交易合同时,错误的做法是( )。 A、找出交
在租赁双方签订房地产租赁合同时,房地产经纪人应( )。 A、收取租赁定金
港、澳、台及境外人士在中国内地(大陆)购房签署商品房预售合同时,要交纳的买卖合同
房地产经纪服务合同属于( )。 A、双务合同 B、口头合同 C、从合同
应当通过房地产经纪服务合同约定的房地产经纪服务项目包括( )。 A、提供房地
房地产经纪人与房地产经纪机构签订劳动合同后,两者之间就具有了( )。 A、主
随机试题
根据《评标委员会和评标方法暂行规定》和《标准施工招标文件》的规定,下列选项中属于
计量器具经检定机构检定后出具的( )是证明计量器具不符合有关法定要求的文件。
咳吐大量脓血痰,或如米粥,腥臭异常,有时咯血,胸中烦满而痛,证属 A、肺痈成痈
下列各项不属于工程建设项目投标单位资格能力要素的是()。
下列各项属于企业全面风险管理的商业使命的有( )。
关于基本养老保险的个人账户,下列哪些选项是正确的?()
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()。 A.金融机构应当依法履行建立健全客户
为确保建设工程项目施工质量,发包人可以要求承包人提供维修保函或扣留保留金,下列表
普通话水平测试是测验应试人运用普通话的46程度的口语考试。全部测试内容均以口头方式进行。普通话水平等级分为三级六等,即一、二、三级,每个级别再...
竖版标签,药品通用名称必须在哪个规定的范围内显著位置标出A.中三分之一B.左三分之一C.右三分之一D.上三分之一E.右四分之一