首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图5—1所示(时间
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图5—1所示(时间
免费考试题库
2019-12-17
61
问题
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图5—1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表5—1。
工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件: 事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m3,工作持续时间未变。 事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。 事件3:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。 事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 问题: 1.根据第4周末的检查结果,在图5—1上绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。 2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么? 3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少? 4.事件3中C工作发生的费用如何结算? 5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
选项
答案
解析
1.(1)实际进度前锋线如下图所示。 根据上图中实际进度前锋线,分析如下: (1)工作B拖后1周,因工作B总时差为1周,所以不影响工期。 (2)工作C拖后1周,因工作C总时差为3周,所以不影响工期。 (3)工作D拖后2周,因工作D总时差为0(或D为关键工作),所以影响工期2周。 2.批准工程延期2周; 理由:施工中发现地下文物造成D工作拖延,不属于施工单位原因。 3.(1)事件2不能索赔费用,因异常恶劣的气候造成施工单位机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。 (2)事件4可以索赔费用,因施工中发现地下文物属非施工单位原因。 (3)可获得的费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元。 4.不予结算,因施工单位对C工作的费用没有报价,故认为该项费用已分摊到其它相应项目中。 5.施工单位可以得到的结算款为: A工作:840m3×300元/m3=252000元 B工作:1200m3×25%×320元/m3=96000元 D工作:4台班×100元/台班+1200元=1600元 小计:252000元+96000元+1600元=349600元
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/V4vlKKKQ
相关试题推荐
( )是指因集体合同的订立而获得利益、并且受集体合同约束的主体。
合同规范对劳动关系的调整属于当事人之间的( )协调。
培训项目规划的主要内容不包括( )。
( )是指由国家法律制度规定,在正常情况下劳动者从事工作或劳动的时间。
在( )阶段。管理者与员工经过充分交流,对员工在本次绩效期间内的工作目标和计划
绩效管理总流程的设计是一项系统工程,大体由( )阶段构成。
订立集体合同应遵循的原则是( )。
某酒店于去年7月5日与杨某签订了为期3年的劳动合同,合同规定试用期为6个月,试用
( )是我国集体合同制度的重要组成部分。是调整劳动关系运行的重要机制。
实施培训计划,提高教学质量,确保教学工作顺利进行,实现培训总目标的具体的执行性和
随机试题
为提高银行信誉及业务水平,在销售产品过程中,商业银行应以销售业绩作为单一考核和奖
在注射剂中附加剂的作用不是 A.减少生产费用 B.增加药物的理化稳定性 C
以下结构由腹膜构成或由腹膜覆盖,不包括()。 A.子宫 B.输卵管 C.阔
城市建设用地的自然条件评价主要从工程地质、水文、气候和地形等几个方面进行。( )
下列企业融资方式中,属于间接融资的有()。 Ⅰ.发行股票 Ⅱ.银行贷款 Ⅲ
一般情况下,按照经济分析费用与效益的划分原则,项目实际征地费用可以划分为()。
以下选项中不属于我国银行监管的流程是()。A.市场准入B.非现场监管C.现场检查D.事后处理
患者男,75岁,牙列缺失时间长,习惯下颌前伸,左下牙槽嵴骨吸收较右侧明显,1周前全口义齿修复。 正中正常,前伸前牙早接触,应调整A.上切牙切缘舌斜面B.上
某煤矿企业2010年至2019年一线接触煤尘的作业人员年均1000人,10年间共确诊尘肺病20例。其中,2019年对一线1000名作业人员进行...
在诉讼过程中对专门性问题需要鉴定的,应当交由法定鉴定部门鉴定,没有法定鉴定部门的,由()指定的鉴定部门鉴定。A.国务院B.人民法院C.检察院D.评