首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
背景资料: 某隧道工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构...
背景资料: 某隧道工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构...
admin
2020-12-24
54
问题
背景资料:
某隧道工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划(初始计划)如下图所示(时间单位:月)。
施工过程中发生下列事件:
事件一:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E的持续时间延长2个月,吊装机械闲置30台班。
事件二:工作E由于业主的要求需要进行工程变更。
事件三:隧道竣工后,施工单位向业主监理和业主提交了贯通测量技术成果书、贯通误差的实测成果和说明,监理认为提交资料不完善。
问题:
1.确定初始计划的总工期,并确定关键线路及工作E的总时差。
2.事件一发生后,吊装机械闲置补偿费为多少工程延期为多少说明理由。
3.事件二发生后,请简要叙述工作E变更后的价格调整思路。
4.事件三中,施工单位还应补充提交哪些测量成果资料
选项
答案
解析
1、(1)20个月; (2)A→D→F→I→K→M(或:①→②→⑤→⑦→⑧→⑩→); (3)2个月。 2.(1)吊装机械闲置补偿费:600×30=18000元。 (2)工程延期为零。 (3)理由:①建设单位原因造成的费用增加,应给予施工单位补偿。②工作E的持续时间延长不影响总工期。 3.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价;已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目、但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理工程师按合同约定商定或确定变更工作的单价;已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上,由监理人按合同约定商定或确定变更工作的单价。 4.还应补充提交:净空断面测量和永久中线点、水准点的实测成果及示意图。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VlQaKKKQ
相关试题推荐
固定资产投资项目实行资本金制度,以工业产权,非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本总金额的()。A.20%B.25%C.30%D.35%
根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》,各种经营性固定资产投资项目必须实行资本金制度,用来计算资本金基数的总投资是指投资项目的()。A.静态投
对建筑工程一切险而言,保险人对()造成的物质损失不承担赔偿责任。A.自然灾害B.意外事故C.突发事件D.自然磨损
采用BOT融资方式时,关于民营部门融资责任和项目控制权的说法,正确的是()。A.融资责任小,项目控制权小B.融资责任小,项目控制权大C.融资责任大,项目控
采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是()A.债券发行机构的注册资金B.项目原始权益人的全部资产C.债券承销机构的担保资产D.具有可靠未来现金流量的
按照资金使用用途分,商业银行贷款在银行内部管理中分为()。A.竞争性项目贷款与非竞争性项目贷款B.固定资产贷款、流动资金贷款、房地产开发贷款C.工业项目贷
PPP融资项目中,民营机构的投资回报、成本补偿及合理收益来自()。A.政府一次性支付购回项目的价款B.项目投入使用后产生的现金流量C.政府购回项目后分期支
在价值工程活动中,常用于方案综合评价的定量方法包括()。A.优缺点列举法B.直接评分法C.加权评分法D.比较价值评分法E.几何平均值评分法
在价值工程活动中,常用的方案综合评价方法中定量方法有( )。A.优缺点列举法B.直接评分法C.强制评分法D.德尔菲法E.环比评分法
在工程经济学中,利率作为衡量资金时间价值的相对尺度,下列关于利率的表述正确的是()。A.在通常情况下,社会平均利润率是利率的最高界限B.利率的高低受资金的供
随机试题
核算一个国家在一定时期内发生的物流总成本,同时也是不同性质企 业微观物流成本的
下列关于核医学工作控制区的说法错误的是 A.是指需要或可能需要专门防护手段或安
若方程(hat)Y=a+bx中的截距a
城市内部空间组织研究是将城市视为一个(),研究城市内部各组成部分的空间组织关系
设等差数列{an}的公差d不为0,a1=4d,若ak是a1与a2k的等比中项.则
气质无所谓好坏,但由于其能影响儿童全部的心理活动和社会行为,如果不加以正确对待,
共用题干 原告甲(男)与被告乙(女)于2015年结婚,婚前甲有商品房一套,价值
赠与合同:是合同一方当事人将自己的财产无偿给予另一方当事人的合同。给予财产的一方
位于上颌骨前面,眶下孔下方骨面的窝称为( ) A.颞窝 B.颞下窝 C.
人民法院审理劳动争议案件,实行()制。A:一审终局B:两审终局C:三审终局D:会审