首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
下列影响中施工单位可以提出索赔的有( )。A.夏季暴雨影响材料进场延误施工工期 B.甲供材料延迟影响施工工期 C.建设单位承担的地面预注浆工程,在预注浆段
下列影响中施工单位可以提出索赔的有( )。A.夏季暴雨影响材料进场延误施工工期 B.甲供材料延迟影响施工工期 C.建设单位承担的地面预注浆工程,在预注浆段
admin
2020-12-24
40
问题
下列影响中施工单位可以提出索赔的有( )。
选项
A.夏季暴雨影响材料进场延误施工工期
B.甲供材料延迟影响施工工期
C.建设单位承担的地面预注浆工程,在预注浆段施工中,井筒掘进漏水量26m3/h
D.国家重大活动,要求项目短暂停工
E.施工扬尘引起地方群众矛盾。造成工期延误
答案
BCD
解析
通常施工单位可以提出索赔的事件包括不可抗力和建设单位的原因引起的事件。夏季暴雨属于正常天气现象,是一个有经验的承包商应该可以预见的因素。如果是特大暴雨则属于不可抗力,可列入可索赔事件中;甲供材料延迟是建设单位的原因导致了施工工期的影响,属于可索赔事件;地面预注浆质量标准是井筒掘进漏水量6m3/h,实际涌水量大大超过质量标准,属于建设单位承担的工程不符合质量要求给施工单位造成的工期和费用损失,可以索赔;国家重大活动属于不可抗力,施工单位可以提出索赔;施工扬尘引起地方群众矛盾造成工期延误,属于施工单位环保工作没有达标,不可索赔。故本题答案为BCD。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WUaaKKKQ
相关试题推荐
确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数,其计算公式正确的是( )。A、机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B、机械时间利
某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额,调价因素及有关数据见下表。某月完成进度款为1500万元,则该月应当支付给承包人的价格调整金额为( )...
某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用名义如下表所示。则K车间应分摊的建设单位管理费为( )。 A、70B、75C、84D、105
关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是( )。A、投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B、暂列金额可以只列总额,但不同专
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。A、在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任B、若初始延误者是发包人,则在其
关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的是( )。A、期中进度款的支付比例,一般不低于期中价款总额的60%B、期中进度款的支付比例,一般不高于期中价
关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算,下列说法中正确的是( )。A、当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B、一般计税法、简易计税法中的建筑业增值
关于建设工程的分部组合计价,下列说法中正确的是( )。A、适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B、要求将建设项目细分到最基本的构造单元C、是利用
关于工程质量保证金,下列说法中正确的是( )。A、质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B、已经缴纳履约保证金的,不得同时预留质量保证金C、采用工
关于材料单价的计算,下列计算公式中正确的是( )。
随机试题
牙槽嵴重建术20世纪70年代较好的骨组织替代材料为 A、磷灰石颗粒 B、碳
某工程泵房大梁跨度为6m,其模板设计起拱值应取跨度的()左右。
孕妇李某,37岁,GP,孕31周,因妊娠合并心脏病收治入院,心功能Ⅱ级。护理查房
张女士,40岁,孕2产1。近半年偶有接触性出血。妇科检查:宫颈糜烂面积占宫颈面积
某石油公司尝试运用经济增加值方法评价2017年的经营绩效。根据2017年度的会计报表实际数据,经分析判断,本期税后净利润为300万元,利息支出为80万元,...
有学者认为,西周确立了封建大一统,那么春秋战国诸侯争霸吞并就是对西周体制的否定。秦统一后,确立新的体制,又是对春秋战国诸侯纷争的否定。这种以一个否定另一个...
某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420040—1所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为()万元。...
分项工程质量验收记录应由施工单位()填写。A.专业施工员B.质量检验员C.工程资料员D.技术负责人
某跨国公司关闭了在某市的门店并单方解除所有员工的劳动关系,该店工会以没有事先告知和协商为由向当城申请劳动仲裁。该店工会依据的法律属于劳动法律体系中的()。A.劳
某企业在确定产品产量指标时采取盈亏平衡分析法,盈亏平衡示意图见下图。该企业2013年计划生产一种产品,该产品的单价为300元,单位产品的变动成本为100元...