首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
工程在施工合同履行期间发生共同延误事件,正确的处理方式是( )。A.按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失 B.发包人是初始延误者,承包人可得到工期
工程在施工合同履行期间发生共同延误事件,正确的处理方式是( )。A.按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失 B.发包人是初始延误者,承包人可得到工期
admin
2020-12-24
68
问题
工程在施工合同履行期间发生共同延误事件,正确的处理方式是( )。
选项
A.按照延误时间的长短,由责任方共同分担延误带来的损失
B.发包人是初始延误者,承包人可得到工期和费用补偿,但得不到利润补偿
C.承包人是初始延误者,承包人只能得到工期补偿,但得不到费用补偿
D.客观原因造成的初始延误,承包人可得到工期补偿,但很难得到费用补偿
答案
D
解析
共同延误的处理原则为:①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。④如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XA8aKKKQ
相关试题推荐
施工中较常用的球罐的安装法是()。A.分片组装法B.分带分片混合组装法C.环带组装法D.拼半球组装法
属于安全施工包含范围的有()。A.治安综合治理B.现场配备医药保健器材、物品费用C.建筑工地起重机械的检验检测D.消防设施与消防器材的配置
以下属于《安装计算规范》中安全文明施工及其他措施项目列项的是()。A.特殊地区施工增加B.高层施工增加C.非夜间施工D.安装与生产同时进行施工增加
其他项目清单中包括,但其价款不汇总入其他项目清单的是()。A.暂列金额B.材料暂估价C.计日工D.专业工程暂估价
可用于化工厂制冷装置保冷,该结构施工方便,工艺简单、施工效率高、且不受绝热面几何形状限制,无接缝,整体性好。该绝热层为()。A.绑扎绝热层B.钉贴绝热层C.
抗拉强度与钢相当,扭转疲劳强度甚至超过45钢。在实际工程中常用来代替钢制造某些重要零件,如曲轴、连杆和凸轮轴的是()。A.灰铸铁B.球墨铸铁C.蠕墨铸铁
依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856--2013的规定,防雷及接地装置若利用基础钢筋作接地极,编码列项应在( )。A.钢筋项目B.均压环项目
气动薄膜双座调节阀的特点有()。A.蠢通能力大B.不平衡力大C.阀芯位置变化调节流量D.作用方式更换方便。
热水供应系统按热水管网循环方式可分为()。A.全日循环热水供应系统B.定时循环热水供应系统C.无循环热水供应系统D.半循环热水供应系统
()适用于外网的水量满足室内的要求,而水压大部分不足的建筑。A.直接给水方式B.加水泵、水箱的给水方式C.单设水箱的给水方式D.设贮水池、水泵的给
随机试题
公司前景预测中适用的“自上而下”层次分析法是指( )。 A.宏观—行业—
脉压增宽,伴毛细血管搏动提示 A.房间隔缺损 B.室间隔缺损 C.动脉导管
属于流行病学描述性研究方法范畴的是 A、横断面研究 B、巢式病例对照研究
客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的()账户。
唐代医学家孙思邈在《千金要方·大医精诚》中曾说过:“凡大医治病,必当安神定志,无
报价驱动的市场是一种连续交易商市场,或称()。
根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》,确定某矿山工程水环境影响预测时段的依据
有资料显示,珠三角地区农民工平均工资10年间只涨了67元,这显然是不合理的。政府
属于超短效巴比妥类药物的是()。A.三唑仑B.地西泮C.水合氯醛D.苯巴比妥E.硫喷妥钠
申请司法确认调解协议,由双方当事人按照人民调解法等法律,自调解协议生效之起()内,共同向()提出。 A.15日;双方当事人约定的基层人民法院 B....