首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某施工合同约定,施工现场主导施工机械一台,由施工企业租得,台班单价为 300 元/台班,租赁费为 100 元/台班,人工工资为 40 元/工日,窝工补贴为...
某施工合同约定,施工现场主导施工机械一台,由施工企业租得,台班单价为 300 元/台班,租赁费为 100 元/台班,人工工资为 40 元/工日,窝工补贴为...
admin
2020-12-24
31
问题
某施工合同约定,施工现场主导施工机械一台,由施工企业租得,台班单价为 300 元/台班,租赁费为 100 元/台班,人工工资为 40 元/工日,窝工补贴为 10 元/工日,以人工费为基数的管理费和利润综合费率为 35%,在施工过程中,发生了如下事件:(1)出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天,人员窝工 30 个工日;(2)因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工 20 工日;(3)场外大面积停电,停工 2 天,人员窝工 10 工日。为此,施工企业可向业主索赔费用为( )元。
选项
A.1080
B.1380
C.1500
D.1650
答案
B
解析
本题考查的是索赔。各事件处理结果如下:(1)异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔;(2)抢修道路用工的索赔额=20×40×(1+35%)=1080(元);(3)停电导致的索赔额 =2×100+10×10=300(元)。总索赔费用=1080+300=1380(元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XNCaKKKQ
相关试题推荐
()包括对物业“硬件”的管理。A:策略与运行管理B:现场管理C:保险及风险管理D:财务管理
房屋租赁合同签订后,要到当地房地产行政主管部门()。A:注册B:审核C:登记备案D:批准
租赁合同的核心是()。A:租赁用途B:租金标准C:租赁期限D:修缮责任
一般而言,有偿合同义务的履行,相比于无偿合同,其完成的程度()。A:较低B:较高C:相等D:无法比较
下列关于房屋租赁用途的说法不正确的是()。A:是指房屋租赁合同中规定的出租房屋的使用性质B:承租人与第三者互换房屋时,应当事先征得出租人的同意C:承租人应当
已知某笔贷款的年利率为6%,借贷双方的约定为按月计息,则该笔贷款的实际利率是()。A:0.5%B:6%C:6.16%D:6.19%
期货价格是指在交易达成后按约定在未来()进行商品交割的价格。A:较长一段时间B:某个日期C:短期内D:某个地点
球墨铸铁是应用较广泛的金属材料,属于球墨铸铁性能特点的有()。A.综合机械性能接近钢B.铸造性能很好,成本低廉C.成分要求不严格D.其中的石墨呈团絮状
依据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015),电气导管在无保温措施的热水管道上面平行敷设时,导管与热水管间的最小距离应为()。A.200m
根据《通用安装工程工程适量规范》(GB50856-2013)规定,机械设备安装工程基本安装高度为()。A.5mB.6mC.10mD.12m
随机试题
巴塞尔委员会的常设秘书处与国际清算银行一道共同设在美国的纽约。()
下列选择中不属于拌和机按搅拌方式划分的是( )。
患者女性,39岁。间歇性水肿10余年,伴恶心、呕吐1周。查体:血红蛋白80g/L
下列专业乙级工程监理企业资质中,不可以设立丙级的是()。
根据我国《海事诉讼待别程序法》的规定,下列哪些案件属于海事法院专属管辖? A.
《金融资产管理公司条例》第3条规定,金融资产管理公司以最大限度地()为主要经营目标,依法独立承担民事责任。A.减少不良资产B.保全资产.减少损失C.发挥自
家长咨询婴儿开始会爬的年龄,护士的回答应为()。A.6~7个月B.8~9个月C.1~1.5岁D.1.5~2岁E.10~11个月
下列关于我国银行业自律组织宗旨内容的表述,错误的是()。A.提高银行业从业人员素质B.促进银行业的健康发展C.维护银行业合法权益D.以促进会员单位实现利
建设工程项目的实施阶段包括()。 A.设计阶段 B.设计准备阶段 C.可行性研究阶段 D.施工阶段 E.动用前准备阶段
矿业工程中的企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费及()等A.劳动保险和职工福利费B.城市维护建设税C.医疗保险费D.住房公积金E.预