首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位租赁设备,台班单价800元/台班,租赁费为500元/台班,每台班分摊的施...
某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位租赁设备,台班单价800元/台班,租赁费为500元/台班,每台班分摊的施...
admin
2020-12-24
55
问题
某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位租赁设备,台班单价800元/台班,租赁费为500元/台班,每台班分摊的施工机械进出场费是50元/台班,人工日工资单价为50元/工日,窝工工费20元/工日。合同履行中,因工程师指令延迟造成全场停工3天,造成人员窝工60个工日,机械窝工1个台班;同时业主指令增加一项新工作,完成该工作需要6天时间,机械6台班,人工120个工日,材料费15000元,则施工单位可向业主提出直接工程费补偿额为()元。
选项
A、25200
B、23100
C、27500
D、27550
答案
D
解析
本题考查的是索赔。施工单位可向业主提出直接工程费补偿额为:(1)因工程师指令停工,窝工费:人工费60×20=1200(元),机械费:(500+50)×1=550(元);(2)增加新工作:机械费6×800=4800(元),人工费120×50=6000(元),材料费15000(元)。直接工程费=1200+550+4800+6000+15000=27550(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Xk8aKKKQ
相关试题推荐
通风方式按通风动力的不同可分为()。A.全面通风系统B.局部通风系统C.机械通风系统D.自然通风系统
压涂在焊芯表面的涂层称为药皮,药皮在焊接过程中起极重要的作用,其中包括()。A.氧化、氮化作用B.稳弧作用C.防止气孔生成作用D.保证焊缝机械性能
不同回路、电压和交流与直流的导线,不得穿人同一管子,例外的情况包括()。A.电压65V以下的回路B.同一设备的电机回路和有抗干扰要求的控制回路C.照明
设备、管道的绝热按用途可分为()等类型。A.保冷B.保温C.加热保温D.传热
机械设备的安装中,在垫铁组中,放在最上面的是()。A.斜垫铁B.平垫铁C.螺栓垫铁D.圆垫铁
工业锅炉中最常用的除尘设备是()。A.麻石水膜除尘器B.旋风水膜除尘器C.旋风除尘器D.脱硫除尘器
下列不属于锅炉辅助设备的是().A.蒸汽过热器B.燃料供应与除灰渣系统C.通风系统D.仪表控制系统
在变配电系统中,起测量和保护作用的重要设备是()。A.断路器B.隔离开关C.调压器D.互感器
为满足高压供电系统中检修和改变线路连接的需要,对线路设置一种可以开闭的断口,开断时可以有可靠的绝缘,关合时能可靠地承载正常工作电流和短路电流的设备为()。A.
空气净化设备中的吸收设备有()。A.湍流塔B.流动床C.填料塔D.喷淋塔
随机试题
某患者面部被刀砍伤后,右额纹消失,该患者哪一支面神经受损 A.颞支 B.颧支
行政诉讼中,被告无权()。
某SDH通信传输设备安装工程,共5个站,其中3个中继站,2个终端站。本工程施工地
糖尿病酮症酸中毒的治疗原则?
医患关系遵循的最重要的道德原则是A.医患团结关系B.医患平等关系C.医患监督关系D.医患互助关系E.医患友爱关系
未成年人若要实行人工流产手术,有权签署手术同意书的人是A.患者本人B.学校领导C.父母D.祖父母E.班主任
电力机车的主电路主要由高电压、大功率电器部件及附属测量、保护部件组成,完成电能与机械能之间的相互转换,产生_______和制动力。
保护动作时限(采用电子式时间继电器)为()。A.0.1s;B.0.3s;C.0.5s;D.0.7s。
对于经营性项目,一般应在()进行后评价。A.项目竣工投产1-2年后B.项目竣工投产3-5年后C.项目竣工验收后D.项目竣工验收前
下列房地产开发成本中,可视为固定成本的是()。A.土地费用B.建筑安装工程费C.公共配套设施建设费D.销售费用