首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
根据《标准施工招标文件》,在履行合同过程中,由于发包人()造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。A.因合同中某项工作质量
根据《标准施工招标文件》,在履行合同过程中,由于发包人()造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。A.因合同中某项工作质量
admin
2020-12-24
40
问题
根据《标准施工招标文件》,在履行合同过程中,由于发包人()造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。
选项
A.因合同中某项工作质量未达标准,要求暂停施工
B.增加合同工作内容
C.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
D.迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的
E.提供图纸延误
答案
BCDE
解析
教材P236页 在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润:(1)增加合同工作内容;(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的;(4)发包人原因导致的暂停施工;(5)提供图纸延误。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Z5zQKKKQ
相关试题推荐
下列关于建筑基坑工程施工质量验收的要求,叙述有误的是()。A、一级基坑的地面最大沉降监控值为3cmB、基坑工程验收必须以确保支护结构安全和周围环境安全为
背景: 甲公司投资建设一幢地下1层、地上5层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF--2013--020...
下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是( )。A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及
根据《民用建筑节能条例》,在正常使用条件下,保温工程最低保修期限为( )年。A.3B.4C.5D.6
大体积混凝土养护期间必须控制混凝土内外温差,当设计无要求时,应控制在( )以内。A.10℃B.15℃C.20℃D.25℃
关于民用建筑工程室内环境质量验收的说法,正确的有( )。A.应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行B.抽检的房间应有代表性C.房间内有2个及以上
地下工程防水卷材的铺贴方式可分为“外防外贴法”和“外防内贴法”,外贴法与内贴法相比较,其特点有( )。A.容易检查混凝土质量B.浇筑混凝土时,容易碰撞保护
下列情况中,所选用的混凝土外加剂,正确的是( )。A.炎热夏季施工时采用缓凝剂B.低温季节施工时采用减水剂C.有抗渗要求的工程采用早强剂D.为改善
砌体施工质量控制等级分为( )个等级。A.一B.二C.三D.四
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015,对涉及混凝土结构安全重要部位的结构实体检验由( )组织。A.项目经理B.监理工程师
随机试题
私募基金管理人、高级管理人员及其他从业人员存在违反《私募投资基金管理人登记和基金
与前置胎盘的发生无关的是 A.妊娠期高血压病 B.子宫发育不良 C.胎盘面
制定城乡规划应,坚持的包括()
对癫痫复杂部分性发作(精神运动性发作)疗效最好
陈某被判处有期徒刑10年,在服刑期间死亡,后经审判监督程序判决陈某无罪。陈某家中
关于淀粉酶与急性胰腺炎的关系,下列哪项是错误的A.重症胰腺炎的淀粉酶值可正常或低于正常B.部分急腹症的淀粉酶一般不超过正常值的2倍C.血淀粉酶的高低不一定反
一个两位数,十位上的数字是a,个位上的数字是b,这个两位数用含有字母的式子表示为() A、abB、10a+bC、10b+aD、10(a+b)
我国自主研发的数字航摄仪式()。A:RMK型航摄仪B:DMC型航摄仪C:SWDC型航摄仪D:ADS型航摄仪
预应力混凝土应优先采用()水泥。A.火山灰质硅酸盐B.硅酸盐C.矿渣硅酸盐D.粉煤灰硅酸盐
()是一种典型的中介行为,是在市场上为交易双方沟通信息、促成交易、提供相关服务的行为。A:经销B:代理C:经纪D:拍卖