首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程项目施工合同已签订,采用清单单价合同方式,其中规定分项工程的工程量增加(或
某工程项目施工合同已签订,采用清单单价合同方式,其中规定分项工程的工程量增加(或
题库总管
2019-12-17
39
问题
某工程项目施工合同已签订,采用清单单价合同方式,其中规定分项工程的工程量增加(或减少)超过15%时,该项工程的清单综合单价可按0.95(或1.05)的系数进行调整,该项目的规费费率为7%,增值税税率按11%计,合同工期为39天。双方对施工进度网络计划已达成一致意见,如图4-1所示。图4-1某工程施工网络进度计划(单位:天)
工程施工中发生如下几项事件:事件1:甲方提供的水源出故障造成施工现场停水,使工作A和工作B的作业时间分别拖延2天和1天;窝工人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为600元,工作B的自有机械每台班折旧费300元,工作台班500元。事件2:为保证施工质量,乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大,增加工程量16m3,作业时间增加3天。事件3:因设计变更,工作B工程量由300m3增至350m3。已知B工作的清单综合单价为100元/m3。事件4:当工作进行到D工作时,现场下了一场50年罕见的暴雨,造成现场停工2天。施工单位人员、机械窝工费2万元,主体部分工作D刚浇筑的混凝土墙坍塌,重新施工增加了1天的工期,增加混凝土量15m3(综合单价按450元/m3计)。事件5:鉴于该工程工期较紧,经甲方代表同意,乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施,使这两项工作作业时间均缩短了3天,该两项加快施工的技术组织措施费分别为3000元、4000元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。【问题】1.根据双方商定的计划网络图,确定计划工期、关键路线。2.乙方对上述哪些事件可以提出工期和费用补偿要求简述其理由。3.假定各专业工作均衡施工,每项事件的工期补偿是多少天总工期补偿多少天4.工作B结算价为多少5.假设人工工日单价为50元/工日,增加工作的管理费按增加人、材、机之和的12%计,利润按人、材、机、管理费之和的3%计。人工窝工考虑降效,按30元/工日计,窝工不予补偿管理费和利润。试计算甲方可同意的除事件3外的索赔费用。6.实际工期为多少天7.如该工程约定有奖罚标准,实际工期提前或延误1天奖或罚2000元(含税)。乙方奖(罚)多少元
选项
答案
解析
问题1:关键路线有两条M→B→D→G→H→N及M→B→D→G→I→N,工期为39天。问题2:事件1是甲方责任,B工作工期和费用均可索赔,A工作工期不能索赔(因为延误没有超过总时差),费用可以索赔事件2保证质量是乙方责任,不能索赔工期和费用事件3设计变更是甲方责任,工期(B工作是关键工作)和费用均可索赔事件4属于不可抗力,工期可以索赔,工作D重新施工费用可以索赔事件5加速施工可按工期奖罚处理,工期费用均不能索赔问题3:事件1中,A工序延误时间2天,未超过其总时差(5天),故不予工期补偿,费用索赔成立。B工序延误时间1天,B工作是关键工作,故应予工期补偿和费用补偿。事件2,为乙方责任,索赔不成立。事件3中,B工序由于设计变更,工程量增加50m3,超过原计划工程量的15%(45m3),该工程原计划工期6天,平均每天计划完成50m3。所以工程量的增加意味着工作时间增加1天(该工序为关键工序)。工期补偿成立1天。事件4,按不可抗力执行,工期可以顺延3天,主体损失由甲方负责,窝工费损失由施工方承担。事件5中,乙方经甲方同意加快施工属于施工技术组织措施费,由乙方负担。综上所述:工期补偿为5天。问题4:事件3:按原单价结算的工程量:300×(1+15%)=345(m3)按新单价结算的工程量:350-345=5(m3)结算价:(345×100+5×95)×(1+7%)(1+11%)=41539.81(元)问题5:事件1:人工费补偿:(8+10)×30×(1+7%)×(1+11%)=641.36(元)机械费补偿:(2×600+1×300)×(1+7%)(1+11%)=1781.55(元)事件4:增加混凝土的费用15×450×(1+7%)(1+11%)=8016.98(元)可索赔的费用10439.89(元)问题6:实际线路在发生各项事件后的实际持续时间分别为:线路1:M→A→C→F→H→N:39天线路2:M→A→C→F→I→N:36天线路3:M→A→G→H→N:33天线路4:M→A→G→I→N:30天线路5:M→B→D→G→H→N:41天线路6:M→B→D→G→I→N:38天线路7:M→B→E→I→N:30天实际工期为41天,实际的关键线路为M→B→D→G→H→N。问题7:可索赔工期5天,合同工期39天,两者之和超过实际工期41天3天,所以工期奖励3×2000=6000元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZNS9KKKQ
相关试题推荐
根据《消费者权益保护法》规定,经营者在提供商品或者服务时,有下列()情形之一的,
根据《消费者权益保护法》规定,消费者在购买、使用商品和接受服务时享有下列权利()
根据《消费者权益保护法》规定,经营者应履行下列义务()。
下列可以适用《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》进行处理的
根据《消费者权益保护法》规定,经营者以预收款方式提供商品或者服务的,未按照约定提
根据《文物保护法》第3条规定,根据文物的历史、艺术、科学价值,可以划分为()。
文物收藏单位可以通过()方式取得文物。
我国《文物保护法》规定,文物收藏单位以外的公民、法人和其他组织可以通过()方式取
下列关于开办娱乐场所的禁止性规定说法正确的是()。
根据《出境入境管理法》规定,中国公民(),不准出境。
随机试题
了解客户需求的具体操作步骤有()。A、撰写销售报告B、倾听客户的阐述C、进行开放和封闭式的提问D、撰写书面需求报告E、分析客户需求B,C,D,E
下列有关公司注册资本的说法中,不正确的是: A、在公司资产不足以清偿债务的情况
请将下列抽样方法与其定义匹配:单纯随机抽样 A.按一定顺序机械地每间隔一定数量
2,6,15,28,55,()
中学生易产生的心理健康问题有哪些
军团菌肺炎首选 A.庆大霉素B.青霉素GC.红霉素D.氧氟沙星E.甲
形成牙周膜的结构是 A成釉器B牙乳头C牙囊D牙板E前庭板
支气管哮喘急性发作伴窦性心动过速,不正确的治疗是A.硫酸沙丁胺醇吸入B.普萘洛尔口服C.鼻导管吸氧D.异丙托溴铵吸入E.地塞米松静脉滴注
建设工程项目的全寿命周期包括项目的()。A、决策阶段B、设计阶段C、实施阶段D、使用阶段E、施工阶段
黄河公司适用的企业所得税税率为25%,按照净利润的10%提取法定盈余公积。2020年11月,黄河公司因产品质量问题被消费者起诉。2020年12月31日法院...