首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据建设工程施工合同示范文本的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执
根据建设工程施工合同示范文本的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执
免费考试题库
2019-12-17
35
问题
根据建设工程施工合同示范文本的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括( )。
选项
A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工机械设备进行维修E.发包人未能按时移交后续施工的现场
答案
BCE
解析
考点:进度管理。通用条款规定,在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误,应给承包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。选项CE为发包人原因,选项B为客观情况,均非承包人原因,且选项BCE均带来工期的拖延以及经济上的支出或损失。选项AD属于承包人原因。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/a3vlKKKQ
相关试题推荐
2001年8月1日,张先生与某工程设计院签订了4年期劳动合同,合同期限到2005
根据组织成员的特征和相互关系,网络型组织可以分为四种基本类型,它们是( )。
社会保险行政部门自收到企业年金方案文本之日起( )内未提出异议的,企业年金方案
《劳动争议调解仲裁法》第50条明确规定,当事人对仲裁裁决不服的,应当自收到仲裁裁
《工会法》规定,()。
根据实行员工持股的动因,员工持股的类型有()。
()是根据企业的实际情况而设定的最关键的指标,其关键之处在于如果这种指标所对应
企业社会责任国际标准(SA8000)规定,员工每周至少有()休息时间。
根据企业实际利润情况分档确定经营者风险收入的效益年薪模式是()。
工资率是指单位时间的劳动价格。根据单位时间标准的不同可分为( )。
随机试题
已知30岁的生存人数是2,030人,31岁的生存人数是2,024人,32岁的生存
钢筋在工地现场存放的时间不宜超过( )。 A.2个月 B.3个月 C.6
抗日战争爆发后,国民党政府正式对日宣战是在( )。 A、七七事变后 B、八
在商用房贷款保证期间,保证人发生的下列情况一般不会引起信用风险的是( )。
(77-78题共用题干) 男性,32岁,胸闷、气急、发热就诊,查体右下肺呼吸音
了解在企业绩效管理的各项活动中员工持有何种态度属于对()的诊断。 A.绩效管
防火分区面积大小的确定与建筑()因素无关。A:使用性质B:重要性C:结构D:消防扑救能力
不适合分离酸性物质的是A.阳离子交换树脂B.透析膜C.活性炭D.硅胶E.氧化铝
某人每年年末存入银行5000元,如果存款利率为8%,第五年末可得款为()。A、29333元B、30500元C、28000元D、31000元
企业组织设计的主要依据包括企业战略、企业环境、企业技术和()。A:企业人员素质B:企业性质C:企业发展阶段D:企业所有权归属