首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
1.背景 某矿建施工单位承担了一井筒的施工任务,根据业主提供的地质资料,表土无
1.背景 某矿建施工单位承担了一井筒的施工任务,根据业主提供的地质资料,表土无
Freeti
2019-12-17
68
问题
1.背景某矿建施工单位承担了一井筒的施工任务,根据业主提供的地质资料,表土无流砂,厚度不到30m,基岩部分最大涌水量不到30m3/h,因此施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工,基岩采用钻眼爆破法施工,采用吊泵进行排水。在井筒表土施工时,施工单位发现有3.5m厚的流砂层,采用普通井圈背板施工法无法通过,只得采用化学注浆的方法通过,造成工程延误1个月,费用增加120万元。井筒基岩施工中,井筒实际涌水大于50m3/h,必须采用工作面预注浆法堵水,造成工程延误2个月,费用增加200万元。井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15m3/h,不符合规范要求,业主要求进行壁后注浆堵水,施工单位为此增加费用130万元,工期延长1个月。2.问题(1)施工单位在哪些情况下可以进行工程的变更?(2)针对本井筒的施工实际情况,施工单位应如何进行索赔?(3)本工程施工单位索赔的费用和工期分别是多少?
选项
答案
解析
2019教材P210-217(1)施工单位在下列情况下可以进行工程的变更:1)合同中任何工作工程量的改变;2)工作质量或其他特性的变更;3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;4)删减任何合同约定的工作内容;5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更;6)改变原定的施工顺序或时间安排;7)施工中提出的合理化建议;8)其他变更,如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。(2)针对本井筒的施工实际情况,施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔,具体程序是:首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关资料,业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。本工程对表土采用化学注浆和基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔;而对井筒验收的涌水量超过规定进行壁后注浆是不可以进行索赔,因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的结果,是施工单位自己的责任。(3)本工程施工单位可索赔到的费用是120+200=320万元,工期是1+2=3个月。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/aAhEKKKQ
相关试题推荐
根据《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》,煤矿重大生产安全事故隐患包括()
根据《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》,烟花爆竹生产经
根据《海洋石油安全管理细则》,海洋石油生产设施应当进行试生产。作业者或者承包者应
根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》
根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》
根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,安装单位应当履行的安全职责不包括()
根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械出租的说法,正确的是()
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,下列说法错误的是()
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业取得安全生产许可证应当具
根据《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》,食品生产企业的作业场所应当符合相关
随机试题
资产的效用越高,其评估值就()。 A.越局 B.越低 C.无关系 D.以
利用外照射的距离防护的措施是 A.缩小照射野 B.缩短人员的受照时间 C.
对偶三角瓣适用于 A.整复邻近组织的缺损 B.松解挛缩的疤痕 C.覆盖感染
家庭内部分工决策适用()原理。
纳税人进口应税消费品,应当自海关填发海关进口消费税专用缴款书之日起(??)日内缴
符合小淋巴细胞性淋巴瘤的描述是
"星烁征"可见于A.急性化脓性中耳炎B.慢性化脓性中耳炎C.耳硬化症D.大疱性鼓膜炎E.上述都不是
下列关于股指期货合约实际价格与股指期货理论价格的描述中,正确的有()。A:当前者等于后者时,称为期价高估B:当前者高于后者时,称为期价高估C:当前者超过后者
企业的定额按照内容可以分为()。A:劳动定额B:物资定额C:费用定额D:期量标准E:产量定额
下列税务行政复议申请,复议机关应当受理的有()。A.没有明确的被申请人B.已向人民法院提出行政诉讼,未被受理且其他条件均符合的C.已向其他法定复议机关提出