某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：事件1：在施工合同履行过程...

admin2020-12-24 44

问题某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：
事件1：在施工合同履行过程中，由于发包人组织大型机械进场，意外造成承包人的一名人员工伤事故。
事件2：在施工合同履行过程中，遇到异常恶劣气候条件，导致工程全面停工3天，进度滞
后。
事件3：在施工合同履行过程中，由于施工单位租赁的机械出现故障，引起了暂停施工。
事件4：在施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后

选项 A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.机械厂家

答案B

解析此题考查施工进度管理。承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/agKQKKKQ

相关试题推荐

随机试题

某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：事件1：在施工合同履行过程...

农业专业化不包括()。A:农业企业专业化B:农艺过程专业化C:农业地区专业化D:农业产品专业化

在库存清查核算中，盘盈的存货应当()。A:按同类或类似存货的市场价格计入其他收入B:按产品上市均价计入经营收入C:按生产过程中的实际支出计入生产成本D:按

项目评估过程中，一个项目若要有较强的偿债能力，一般情况下，()。A:流动比率和速动比率都必须大于100%B:流动比率大于200%，速动比率大于100%C:流

无公害农产品认证采取()相结合的模式，强调以生产过程控制为重点，以产品管理为主线，以市场准入为切入点，以保证最终产品消费安全为基本目标。A:产地认定与商标认证

保险是以合同的形式，在集合众多受同样风险威胁的被保险人的基础上，由保险人按损失分摊原则预收保费，组织保险基金以()形式补偿被保险人损失的经济补偿制度。A:实物

双层经营体制中，两个经营层次的关系是通过()来实现的。A:承包合同B:沟通协调C:平等互利原则D:权责分配

美国农业经济系教授约翰·梅尔按照农业技术的性质，把传统农业向现代农业的转变过程划分为()、低资本技术农业和高资本技术农业三个阶段。A:原始农业B:传统农业C

各地在推进城乡道路客运一体化过程中，应坚持的基本原则有()。A:坚持以人为本、满足需求的原则B:坚持以城促乡、协调发展的原则C:坚持因地制宜、分类指导的原则

道路旅客运输质量包括三个相互联系的方面，即()。A:运输过程质量B:运输工作质量C:运输环境质量D:运输设施质量E:运输服务质量

非运输企业以自有运输工具从事的自用运输方式称为()。A:自用过程运输B:流通过程运输C:营业性运输D:非营业性运输

“活到老，学到老”，要求教师坚持（　　）的职业道德规范。 A.为人师表 B.

共用题干患者，男性，75岁。患2型糖尿病20年，平日由其女儿照顾。其女儿50

应校验断路器的并联开断性能的接线有（）。

王博拥有一套别墅，他（）的行为不能体现物权的性质。 A.将别墅作抵押进行贷款

下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是（）。

在全国居民消费价格指数中，增幅最大的为：

商业银行在贷款项目评估中，除编制基本财务报表，还必须编制一些辅助报表，辅助报表不包括（）。A.无形及递延资产摊销估算表B.投资计划与资金筹措表C.流动负债

金星公司与阳光公司合同纠纷案，一审判决生效后，被告阳光公司申请再审。关于本案，下列哪一说法正确？A.阳光公司以原一审审判人员存在贪污受贿、枉法裁判的重大嫌疑为由

共用题干 SmartphoneCustomersUpforGrabAbout10yearsagoImetanadvertising...

下列关于《暂行办法》中经济增加值的有关计算公式中，不正确的有（　）。A.经济增加值＝税后净营业利润－资本成本B.经济增加值＝税后净营业利润－调整后资本×平均

某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件： 事件1：在施工合同履行过程...

农业专业化不包括()。A:农业企业专业化B:农艺过程专业化C:农业地区专业化D:农业产品专业化

在库存清查核算中，盘盈的存货应当()。A:按同类或类似存货的市场价格计入其他收入B:按产品上市均价计入经营收入C:按生产过程中的实际支出计入生产成本D:按

项目评估过程中，一个项目若要有较强的偿债能力，一般情况下，()。A:流动比率和速动比率都必须大于100%B:流动比率大于200%，速动比率大于100%C:流

无公害农产品认证采取()相结合的模式，强调以生产过程控制为重点，以产品管理为主线，以市场准入为切入点，以保证最终产品消费安全为基本目标。A:产地认定与商标认证

保险是以合同的形式，在集合众多受同样风险威胁的被保险人的基础上，由保险人按损失分摊原则预收保费，组织保险基金以()形式补偿被保险人损失的经济补偿制度。A:实物

双层经营体制中，两个经营层次的关系是通过()来实现的。A:承包合同B:沟通协调C:平等互利原则D:权责分配

美国农业经济系教授约翰·梅尔按照农业技术的性质，把传统农业向现代农业的转变过程划分为()、低资本技术农业和高资本技术农业三个阶段。A:原始农业B:传统农业C

各地在推进城乡道路客运一体化过程中，应坚持的基本原则有()。A:坚持以人为本、满足需求的原则B:坚持以城促乡、协调发展的原则C:坚持因地制宜、分类指导的原则

道路旅客运输质量包括三个相互联系的方面，即()。A:运输过程质量B:运输工作质量C:运输环境质量D:运输设施质量E:运输服务质量

非运输企业以自有运输工具从事的自用运输方式称为()。A:自用过程运输B:流通过程运输C:营业性运输D:非营业性运输

“活到老，学到老”，要求教师坚持（ ）的职业道德规范。 A.为人师表 B.

共用题干 患者，男性，75岁。患2型糖尿病20年，平日由其女儿照顾。其女儿50

应校验断路器的并联开断性能的接线有（）。

王博拥有一套别墅，他（）的行为不能体现物权的性质。 A.将别墅作抵押进行贷款

下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是（）。

在全国居民消费价格指数中，增幅最大的为：

商业银行在贷款项目评估中，除编制基本财务报表，还必须编制一些辅助报表，辅助报表不包括（）。A.无形及递延资产摊销估算表B.投资计划与资金筹措表C.流动负债

金星公司与阳光公司合同纠纷案，一审判决生效后，被告阳光公司申请再审。关于本案，下列哪一说法正确？A.阳光公司以原一审审判人员存在贪污受贿、枉法裁判的重大嫌疑为由

共用题干 SmartphoneCustomersUpforGrabAbout10yearsagoImetanadvertising...

下列关于《暂行办法》中经济增加值的有关计算公式中，不正确的有（ ）。A.经济增加值＝税后净营业利润－资本成本B.经济增加值＝税后净营业利润－调整后资本×平均

某建设项目，建设单位按照《标准施工招标文件》(2007年版)与施工单位签订了施工承包合同。在合同履行过程中发生了如下事件：事件1：在施工合同履行过程...

“活到老，学到老”，要求教师坚持（　　）的职业道德规范。 A.为人师表 B.

共用题干患者，男性，75岁。患2型糖尿病20年，平日由其女儿照顾。其女儿50

下列关于《暂行办法》中经济增加值的有关计算公式中，不正确的有（　）。A.经济增加值＝税后净营业利润－资本成本B.经济增加值＝税后净营业利润－调整后资本×平均