首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某商住办综合楼工程合同价款1500万元,工程价款按季度动态结算。合同原始报价日期
某商住办综合楼工程合同价款1500万元,工程价款按季度动态结算。合同原始报价日期
tikufree
2019-12-17
36
问题
某商住办综合楼工程合同价款1500万元,工程价款按季度动态结算。合同原始报价日期为2000年3月份,开工日期为4月1日,预计年末完工,各季度的人工、材料价格指数等资料如表6-22、表6-23所示。 表6-22各季度的人工、材料价格指数
表6-23各季度产值
合同中规定的其他内容有: (1)开工前业主向承包商支付合同价款20%的工程预付款,预付款在后两个季度结算时均摊抵扣。 (2)业主自第二季度起,每季度从承包商的工程价款中按3%的比例扣留保修金,保修期满后,保修金及保修金利息扣除已支出费用后的剩余部分退还承包商。 另外,未调值前工程实际情况记录如下: ①第二季度业主提供部分材料,总计32万元。 ②4月份由于工程师在指定时间内未提供所需的工程图纸导致工程拖延,使承包商承受费用损失2万元,工期拖延2天。另外在基础开挖过程中,因工程遭遇飓风袭击,导致承包商费用损失3万元,工期延误7天。 ③5月份业主为减少由于飓风袭击导致的工期延误,令工程师发布加速施工命令,双方协商加速施工款项在本季度结算,提前完工1天,奖励2000元,结果承包商加速施工使工程按原定计划完成了第二季度任务。 ④8月份由于施工中采用的水泥强度未达到等级要求,工程师要求返工,使承包商费用增加6万元,工期延误3天。 ⑤11月份工程师对合格工程要求拆除予以检查,导致承包商延误工期2天,损失1万元。 问题: (1)施工单位对施工中发生的上述事项可索赔工期几天?总费用为多少? (2)若各索赔事项在各季度及时得到解决,请协助工程师进行第二、三、四季度的工程价款结算。
选项
答案
解析
(1)根据背景资料,确定可要求的工期索赔和费用索赔。 (2)每月应确认的工程进度款,注意应用动态调值公式法调整工程单价。 [解析] 问题(1): 施工单位对施工过程中发生的事项可要求做如下索赔: ①对于4月份由于工程师在指定时间内未提供所需工程图纸导致的工程拖延和费用损失,施工单位可索赔工期2天,费用2万元。 另外,基础开挖过程中遭遇飓风袭击为不可抗力因素,属业主和施工单位的共同风险,因此,施工单位只能索赔工期7天。②8月份由于施工单位水泥强度未达到等级要求,属施工单位的责任,不能向业主索赔工期和费用。 ③对于11月份工程师对合格工程要求拆除予以检查导致的承包商延误的工期和费用损失,施工单位可以要求索赔,计工期2天,费用1万元。 总计索赔工期11天,索赔费用3万元。 问题(2): 工程预付款:1500×20%=300(万元) 每季度应支付的工程结算价款应为: 第二季度: [430×(0.15+105/100×28%+102/100×18%+104/102×13%+98/95×7%+102/100×9%+106/95×4%+101/94×6%)+2+0.2×9]×(1-3%)-32=402.66(万元) 第三季度: [580×(0.15+106/100×28%+102/100×18%+105/102×13%+99/95×7%+103/100×9%+104/95×4%+104/94×6%)]×(1-3%)-300/2=435.13(万元) 第四季度: [490×(0.15+106/100×28%+103/100×18%+105/102×13%+101/95×7%+103/100×9%+106/95×4%+101/94×6%)+1]×(1-3%)-300/2=346.35(万元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ahSEKKKQ
相关试题推荐
管道是细水雾灭火系统的重要组成部分,管道安装也是整个系统安装工程中工作量最大、较
某在建工程竣工后,建设单位组织相关单位及部门实施自动喷水灭火系统竣工验收。下列符
某消防技术服务机构对新建综合楼配置自动喷水灭火系统,首先查阅消防设计文件,确定场
自动喷水灭火系统周期性检查维护要求中,季度检查项目合理的有()。
某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观
某焦化企业磨煤车间按相关要求设有自动喷水灭火系统,一级消防工程师王某定期检查维护
系统的周期性检查维护中,每季度至少进行一次检查与维护的是()。
同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,电源线正极应为()。
《注册消防工程师资格考试实施办法》对注册消防工程师考试组织实施机构、考试科目、考
《注册消防工程师制度暂行规定》对注册消防工程师的权利和义务进行了规定,下列有关注
随机试题
206.党管人才,要重点做好制定政策、()、营造环境、提供服务工作。 A.凝
神经-肌肉接头的兴奋传递,诱发突触前膜释放乙酰胆碱的主要离子是
架空线路施工时,下列说法正确的有()。
下列对摩擦性失业的表述正确的有() A是高效率利用劳动资源的需要 B是一种正
属于液化性坏死的是 A.心肌梗死B.脑梗死 C.肠梗死D.肾梗死
内服宜入丸散或装胶囊,服后当及时漱口的药物是()。A.硫黄B.白矾C.蛇床子D.雄黄E.轻粉
某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见,承包人诉诸法院,上述纠纷属于()。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠紛D.
1968年提出需要层次理论的美国心理学家是()。 (A)詹姆士(B)斯佩里 (C)罗杰斯(D)马斯洛
追索权是第一顺序请求权,付款请求权是第二顺序请求权。
下列各项中,影响设定受益计划净负债或净资产的利息净额的有( )。 失A.计划资产的利息收益B.设定受益计划义务的利息费用C.资产上限影响的利息D.设