首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
背景资料: 某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求: (1)20...
背景资料: 某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求: (1)20...
admin
2020-12-24
44
问题
背景资料:
某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求:
(1)2012年12月1日进场准备(指“四通一平”);
(2)围堰填筑及基坑排水在2013年11月1日开始;
(3)围堰拆除及蓄水在2016年6月1日前结束。
施工项目部技术人员根据资源配置的基本条件编制了重力坝网络进度计划,其工作逻辑关系及持续时间见表1。
表1 网络进度计划工作逻辑关系及持续时间表
施工过程中发生如下事件:
事件一:技术人员根据表1绘制的初始网络进度计划如图1。
项目部技术负责人审核时发现,表1中的工作逻辑关系及持续时间正确合理,初始网络进度计划(图
1)中部分逻辑关系有错,且不能满足节点工期要求。
技术人员根据审核意见重新编制了符合要求的进度计划,并上报得到批准。
事件二:由于未能及时提供场地,C1工作于2013年7月11日开始,承包人按监理人的要求采了赶工措施,经170天完成任务,赶工费用2万元,承包人据此提出了赶工费和工期的索赔要求。
事件三:坝体混凝土浇筑初期,因对已完成混凝土质量有疑问,监理人要求承包人对已完成混凝土进行钻孔重新检验,由此增加费用4万元,承包人提出了索赔要求。
【问题】
1.按照费用增加最小原则,绘制符合要求的网络进度计划图,并计算增加的费用。
2.指出四通一平的具体内容。
3.根据事件二,分析承包人提出的索赔要求的合理性。
4.根据事件三,分析说明承包人是否应该获得增加费用4万元的索赔。
选项
答案
解析
1.(1)符合要求的网络进度计划图:
(2)增加的费用:10+25=35(万元)。 2.四通一平的具体内容:通车、通水、通电、通信、平整场地。 3.承包人提出赶工费和工期的索赔要求合理。 因为业主未及时提供场地导致工期延长,是业主的责任,承包人提出赶工费的索赔合理;业主的责任,且C1工作于2013年7月11日开始,超过了C1的总时差(4个月),故提出工期延长的索赔合理。 4.由有资质的检测单位进行检测,若检测混凝土质量合格,该费用由发包人承担,此时承包人应该获得增加费用 4 万元的索赔;若检测混凝土质量不合格,该费用由承包人承担,此时承包人不应该获得增加费用4万元的索赔。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/aoaaKKKQ
相关试题推荐
下列流水施工参数中,属于时间参数的是()。A.施工过程和流水步距B.流水步距和流水节拍C.施工段和流水强度D.流水强度和工作面
投资方案资本金现金流量表用以计算资本金财务内部收益率,反映投资者权益投资的获利能力,它的计算基础是()。A.工程资本金B.投资方案资本金C.工程投资额D
某工程双代号网络计划如图所示,其中关键线路有()条。 A.1B.2C.3D.4
美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中,B系列合同文件是关于( )之间的合同文件。A.发包人与建筑师B.建筑师与专业顾问公司C.发包人与承包人D.建筑师
控制工程造价最有效的手段是()。A.管理与经济相结合B.技术与经济相结合C.管理与组织相结合D.技术与组织相结合
进行工程项目经济评价,应遵循()权衡的基本原则。A.费用与效益B.收益与风险C.静态与动态D.效率与公平
关于施工建设工程组织等步距异节奏流水施工特点的说法,正确的是()。A.施工过程数大于施工段数B.流水步距等于流水节拍C.施工段之间可能有空闲时间D.专业
关于合同争议仲裁的说法,正确的是()。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议
工程造价咨询企业设立分支机构的应当备案,省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当在接受备案之日起( )日内,报国务院建设主管部门备案。A.10B.15C.
工程寿命周期成本分析的局限性之一是假定工程对象有()。A.固定的运行效率B.确定的投资额C.确定寿命周期D.固定的功能水平
随机试题
下列有关互斥方案经济效果评价方法的表述中正确的是()。
现行的公积金个人住房贷款,最长贷款期限为()。
某公司20×2年税前经营利润为2000万元,所得税率为30%,折旧与摊
属于路基质量检验中土方路基实测项目的有()。
治疗慢性前列腺炎气滞血瘀证,应首选
毛泽东思想的科学含义是( )。A.马克思列宁主义在中国的运用和发展B.被实践证明了的关于中国革命和建设的正确理论原则和经验总结C.中国共产党集体智慧的
关于可摘义齿卡环的设计,正确的是() A.A,B,DB.一般来说,卡环数不超过四个C.缺失间隙多,可增加卡环数目D.主要基牙健康情况差,
到工厂进行参观访问属于()。A.模象直观B.形象直观C.感知直观D.实物直观
全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性工作,所谓“全面”,主要体现在( )。A.全面性B.全程性C.全员性D.全局性E.广泛性
下列关于国防支出的说法正确的是( )。A.我国国防费部分纳入国家预算安排B.我国国防费按照《中华人民共和国预算法》实施管理C.国防费预、决算由地方各级人民