首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
关于共同延误的处理原则,下列说法中正确的是()。A:初始延误者负主要责任,并发延误者负次要责任 B:初始延误者属发包人原因的,承包人可得工期补偿,但无经济补偿
关于共同延误的处理原则,下列说法中正确的是()。A:初始延误者负主要责任,并发延误者负次要责任 B:初始延误者属发包人原因的,承包人可得工期补偿,但无经济补偿
admin
2020-12-24
41
问题
关于共同延误的处理原则,下列说法中正确的是()。
选项
A:初始延误者负主要责任,并发延误者负次要责任
B:初始延误者属发包人原因的,承包人可得工期补偿,但无经济补偿
C:初始延误者属客观原因的,承包人可得工期补偿,但很难得到费用补偿.
D:初始延误者属发包人原因的,承包人可获得工期和费用补偿,但无利润补偿
答案
C
解析
共同延误的处理原则:①确定初始延误者,它应对工程拖期负责;②如果初始延误者是发包人原因,则承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿;③如果初始延误者是客观原因,则承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿;④如果初始延误看是承包人原因,则承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/b08aKKKQ
相关试题推荐
热力管道直接埋地敷设时,在补偿器和自然转弯处应设置()。A.通行地沟B.半通行地沟C.不通行地沟D.检查井
依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856--2013的规定,给排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时,方形补偿器的长度计量方法正确的是()。A.以所占长
在燃气工程中,管道系统补偿器的形式有()。A.方形管补偿器B.套筒式补偿器C.自然补偿器D.波形管补偿器
依据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013的规定,给排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时,方形补偿器的长度计算方法正确的是()。A.以所占长
下列有关工业锅炉本体安装说法正确的是()。A.锅筒内部装置的安装应在水压试验合格后进行B.水冷壁和对流管束一端为焊接、另一端为胀接时,应先胀后焊C.铸铁省
与其他几种人工补偿器相比,球形补偿器除具有补偿能力大、流体阻力小的特点外,还包括()。A.补偿器变形应力小B.对固定支座的作用力小C.不需停气减压便可维修
填料式补偿器主要由带底脚的套筒、插管和填料函三部分组成,其主要特点有()。A.安装方便,占地面积小B.填料适用寿命长,无须经常更换C.流体阻力小,补偿能力
球形补偿器是一种新型补偿装置,关于其使用特征正确的表述有()。A.可以补偿管道在一个或多个方向上的横向位移B.流体阻力和变形应力小,对固定支座的作用力小C
波形补偿器的特点有()A.适用于工作压力较低的场合B.制造比较简单、方便C.补偿能力较小D.轴向推力较小
下列关于波形补偿器的说法中,不正确的是()。A.波形补偿器轴向推力小B.波形补偿器的补偿能力与波形管的外形尺寸、壁厚、管径大小有关C.波形补偿器制造比较困
随机试题
肋骨摄影检査一般不采用下列哪种体位 A.后前位 B.前后位 C.切线位
本-周蛋白是指免疫球蛋白的 A.Fc片段 B.Fab片段 C.L链 D.
在分配稀有卫生资源时,不应该坚持的是A.个人的实际需要B.个人之间的平均分配C.个人的支付能力D.个人的实际工作能力E.个人对社会的贡献
从所给的四个选项中,选择最符合左侧图形规律的一项:
班级常规管理的主要内容有() A.集体与学生管理制度B.学校常规制度 C.班级规范D.班级亚文化 E.操行评定
法院受理甲出版社、乙报社著作权纠纷案,判决乙赔偿甲10万元,并登报赔礼道歉。判决生效后,乙交付10万元,但未按期赔礼道歉,甲申请强制执行。执行中,甲、乙自...
患者,女,肢体关节走窜疼痛,痛无定处,时兼寒热。针灸取穴A.局部穴、膈俞、血海B.局部穴、肾俞、关元C.局部穴、足三里、商丘D.局部穴、大椎、风池E.局
关于动作电位特点的叙述,正确的是A:沿细胞膜呈单向传导B:动作电位幅度不随刺激强度增大而增大C:动作电位幅度随传导距离增大而减小D:连续的多个动作电位可以
共用题干根据《宪法》和《民族区域自治法》的规定,下列选项不正确的是:A:民族区域自治以少数民族聚居区为基础,是民族自治与区域自治的结合B:民族自治地方的国家
农业企业类型按产出形态可划分为()。A:劳务型农业企业B:服务型农业企业C:综合型农业企业D:专业型农业企业E:产品生产型农业企业