首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
1.背景 某工程建设项目位置属于业主老厂区东侧的狭窄场地,南北两侧均有厂内铁路
1.背景 某工程建设项目位置属于业主老厂区东侧的狭窄场地,南北两侧均有厂内铁路
题库总管
2019-12-17
14
问题
1.背景某工程建设项目位置属于业主老厂区东侧的狭窄场地,南北两侧均有厂内铁路线,只在场地的西侧有一条道路同外部接通,交通不便。该工程特点为:建筑物较多,皮带通廊和各种管道纵横交错,且有150m高烟囱两座。施工承包商同业主签订了该工程的建设施工合同,合同约定工期为12个月(非承包方原因,工期顺延),开工日期为2005年3月8日,竣工日期为2006年3月8日,工期惩罚额为5000元/天,工程保修期1年。施工过程中,因建筑物较密集,安全管理困难较大,150m烟囱施工到100m高时,施工材料坠落到附近的车间屋面,造成一名屋面防水施工人员死亡。因业主原因,施工中累计停电时间20d,因雨天不能正常施工延误工期10d,交通不便造成误工10d,该工程于2006年4月18日竣工。为使项目尽快发挥效益,高炉早日供料,业主领导决定不经竣工验收即投入使用。2.问题(1)本工程发生的防水施工人员死亡事故按发生原因和事故后果严重程度,各属什么类别的事故?(2)安全事故处理程序如何?(3)伤亡事故处理时限是如何规定的?(4)该工程工期延误40d,承包方是否承担责任?若承担责任,工期延误惩罚金额为多少?(5)该工程未经验收便投入使用,发生质量问题承包方是否应该承担责任?如何处理?
选项
答案
解析
2019教材P219-222(1)防水施工人员死亡事故,按发生原因分类属于物体打击;按事故后果的严重程度分类属于死亡事故。(2)安全事故处理程序为:1)报告安全事故。2)处理安全事故,抢救伤员,排除险情,防止事故蔓延扩大,做好标识,保护好现场等。3)安全事故调查。4)对事故责任者进行处理。5)编写调查报告并上报。(3)伤亡事故处理工作应当在90d内结案,特殊情况不得超过180d。伤亡事故处理结案后,应当公开宣布处理结果。(4)工期共延误40d,其中20d是发包方造成的,承包方对此不承担责任。雨天是正常的气候条件,交通不便是在合同签订之前承包方已了解此情况,承包方在制定进度计划和确定工期时应该考虑这两个因素,故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任,工期延误惩罚金额为100000元。(5)该工程未经验收业主就投入使用,投入使用之日(2006年4月18日)即可视为工程移交日,由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期(2007年4月18日)内,承包方应承担保修责任,派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的,承包方负责修理并承担修理费用。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/b5hEKKKQ
相关试题推荐
根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》
依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的规定,下列关于危险化学品建设项目安全
依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的规定,下列关于危险化学品建设项目安全
根据《煤矿建设项目安全设施监察规定》,煤矿建设项目的安全设施和安全条件验收有关说
依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的规定,对于金属冶炼建设项目进行安
根据《注册安全工程师管理规定》,关于注册安全工程师注册的说法,正确的是()
根据《注册安全工程师管理规定》,下列注册安全工程师的配备中符合规定的有()。
依据《注册安全工程师分类管理办法》的规定,金属冶炼单位安全生产管理人员中的中级及
据《注册安全工程师分类管理办法》的规定,下列属于注册安全工程师专业类别划分的有(
甲公司采取施工总承包方式将一建设工程发包给乙公司,乙公司又将该工程中的液氨罐区安
随机试题
对氨基酸的等电点描述正确的是 A.氨基酸以阳离子状态存在时溶液的pH B.氨
官府菜有很多讲究,包括( )。
★下列各项不属于行政合同的是:() A.国有土地使用权出让合同 B.全民所
根据我国《企业所得税法》的规定,计算企业所得税的应纳税所得额时,准予扣除的项目是
2009年6月23日欧盟发表声明称,美国与欧盟当天就中国限制出口稀有金属问题向世
患者女,27岁。发热1个月,伴关节肿痛,脱发和口腔溃疡。化验:尿蛋白(+++),红细胞20~30/HP。血ANA(+)。最可能的诊断是A.系统性红斑狼疮B.类
下列关于房地产经纪必要性的表述中,错误的是()。(2007年真题)A.房地产商品可以集中到固定的市场进行展示,所以需要房地产经纪服务B.房地产价格高,经销
从性质上看,员工工资结构的类型可以分为()A.高弹性类B.低弹性类C.高风险类D.高稳定类E.折中类
个人投资者A想将自己一笔数额为3000元的闲置资金短期投资于金融市场。现知A厌恶风险,对收益并无特别要求,则A最适合投资()。A.股票市场B.商业票据市场C
人民法院可以根据债权人会议的申请或者依职权径行决定更换社会中介机构担任的管理人的情形是( )。 A.执业资格被吊销 B.与本案有利害关系 C.因健康原