首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
A公司与业主就某大楼机电安装工程签订一份合同,合同中规定:“工程量清单采用综合单
A公司与业主就某大楼机电安装工程签订一份合同,合同中规定:“工程量清单采用综合单
Freeti
2019-12-17
16
问题
A公司与业主就某大楼机电安装工程签订一份合同,合同中规定:“工程量清单采用综合单价计价,合同价款不因情况发生变化进行调整。工程内容及其规定:(一)空调系统(含防排烟系统)安装、调试;(二)地下车库消防系统安装、调试,以施工图内容为准;(三)工程预算由A公司按工程量清单编制,业主审查.....”。在编制预算过程中,预算人员虽知道地下车库有防排烟系统,但在合同中有“不含防排烟系统”,就没有计算该项费用。合同签订后,业主要求A公司进行地下车库防排烟系统的施工,A公司以合同中无此项内容,要求合同变更。施工单位把空调系统分包给具有相应资质的B公司施工,分包合同中明确了环境和安全标准化的要求。施工中发生下列事件:事件一,施工中,B公司未按环境安全标准化要求实施,A公司要求整改。B公司用两天时间花费三万元整改合格,并向A公司编制了工期和费用索赔申请单,遭A公司拒绝。事件二,在防排烟系统测定和调整的过程中,A公司按照自己以前的经验测定和调整,因而未能满足相关要求。事件三,消防系统验收时,由施工单位直接组织、指挥并操作,建设单位、监理单位、公安消防部门、设计单位参与。问题:1.合同变更范围有哪些?指出背景材料中的合同变更范围。2.按照背景材料,施工单位可否要求合同变更?3.说明事件一中A公司拒绝B公司索赔的理由。4.防排烟系统测定和调整的要求是什么?5.针对事件三提供的背景资料,指出消防系统验收时分工存在什么问题?
选项
答案
解析
1.机电工程项目合同变更范围:按照施工合同示范文本的约定,工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更,其中设计变更主要包括:更改有关标高、基线、位置和尺寸;增减合同中约定的工程量;改变有关工程中的施工时间和顺序等。本案例的合同变更范围是地下车库防排烟系统的施工。2.按照背景材料,符合合同变更的原因,施工单位可要求合同变更。因为在合同中有“不含防排烟系统”施工内容。3.事件一中A公司拒绝B公司索赔的理由是:分包方环境安全标化管理第8条规定:分包方若达不到合同约定的安全标化标准,总包方有权责成分包方进行整改,由此造成的一切工期、经济损失由分包方全额承担。4.防排烟系统测定和调整的要求:防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。5.消防系统验收时分工应是:建设单位组织、监理单位主持、公安消防部门指挥、施工单位具体操作、设计单位等参与。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cbAsKKKQ
相关试题推荐
根据《建设工程质量管理条例》规定,下列有关建设工程质量保修的说法中,正确的是(
根据《安全生产法》规定,从业人员享有权利并承担义务,下列情形中属于从业人员履行义
根据《建筑法》规定,施工企业可以将部分工程分包给其他具有相应资质的分包单位施工,
现行规范规定,下列改正项中,属于水深测量改正的有()。
现行规范规定,国家和省级地理信息公共服务平台中,电子地图数据的坐标系统采用()
现行规范规定,城市三维建筑模型按表现细节的不同可分为LOD1、LOD2、LOD3
现行规范规定,像片上地物投影差应以()为辐射中心进行改正。
现行规范规定,变形监测的等级分为()等。
现行规范规定,在水深20m以内时,深度测量误差的限值为()m。
现行规范规定,一、二等水准测量要在日出后与日落前30分钟内观测,其主要目的是为了
随机试题
信用扩张是现代信用货币制度下货币供给机制的重要内容,在我国能够扩张信用、派生存款
血液中HCO/HCO缓冲系统的正常比值为 A.5/1 B.10/1 C.1
筛板塔和泡罩塔相比,具有的优势有()。
下列各项中,承包人可提出工程索赔的有()。
出境旅游,因旅行社原因未成行,在出发前15日通知旅游者,应向旅游者全额退还预付旅游费用,并支付旅游费用总额()的违约金。A.2%B.10%C.15%D.2
论述教育心理学在实际应用中的作用。
患者,男性,32岁,车祸。患者外伤致脾破裂,除立即手术外尚需输入大量血液。 给患者输入的是两个献血员的血液,护士在中间应输入A.5%葡萄糖注射液B.5%
唇高恢复好,但容易出现患侧唇过长现象的单侧唇裂修复法是A.Tennison法B.Langenbeck法C.Furlow法D.Millard法E.
张伟起诉至法院请求解除与王雪的婚姻关系,在诉讼程序进行过程中,张伟向法院申请撤诉,法院按撤诉处理后第3天张伟表示反悔又向同一法院提起了离婚诉讼请求。对于张...
WAIS-RC中要求主试根据评分原则作出主观判断的分测验是()。 (A)算术(B)相似性 (C)数字(D)木块图