首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某施工单位承接了某桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如图3 所示的网络计划
某施工单位承接了某桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如图3 所示的网络计划
免费考试题库
2019-12-17
39
问题
某施工单位承接了某桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如图3 所示的网络计划(时间单位:d) ,并经监理工程师批准后实施。
在实施过程中,发生了如下事件。事件1:工作D (l 号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维修花费2 万元,同时导致工作D 实际时间比计划时间拖延8d。事件2:施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作F (l 号台身)实际时间比计划时间拖延8d,造成施工单位经济损失2000 元/d 。事件3:业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作E (0 号台身)实际时间比计划时间拖延15d,造成施工单位经济损失1600 元/d 。【问题】1.根据网络图计算该工程的总工期,并指出关键路线。2. 分别分析事件1 、2 、3 对总工期的影响9 并计算施工单位可获得的工期补偿。3. 分别分析施工单位能否就事件1、2、3 导致的损失向业主提出索赔,说明理由,并计算索赔金额。
选项
答案
解析
1.该工程的总工期为:15+30+50+40+10=145d。关键路线为A、B、F、H、J2. 事件1 对总工期没有影响,因为工作D 有10d 的总时差。事件2 对总工期有影响,会使总工期延长8d,因为工作F 为关键工作。事件3 对总工期有影响,会使总工期延长时,因为工作E 有10d 的总时差。施工单位可获得的工期补偿为5d。3. (1)就事件1 导致的损失,施工单位不能向业主提出索赔。理由:不可抗力发生后,施工机械的损失由施工单位承担。(2) 就事件2 导致的损失,施工单位不能向业主提出索赔。理由:施工单位租赁的施工机械未及时进场属施工单位的责任。(3) 就事件3 导致的损失,施工单位能向业主提出索赔。理由:施工罔纸的延误属业主的责任。索赔金额为:15X1600=24000 元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dPXlKKKQ
相关试题推荐
下述关于基因工程与医学之间的关系正确的是
关于基因工程的叙述,下列哪项是错误的
下列不属于心理测量标准化要求的内容是
明尼苏达多项人格调查表最初是根据什么需要编制的
男性,43岁。活动后胸痛3年,曾诊为肥厚型心肌病,要求明确诊断,下列哪项不可能是
患者女性,28岁。停经44天,尿妊娠试验阳性,要求行人工流产术。术前妇科检查:宫
患者女性,28岁。停经44天,尿妊娠试验阳性,要求行人工流产术。术前妇科检查:宫
信托公司委托商业银行办理信托计划收付业务时,应明确界定双方的权利义务关系,商业银
设立质权,当事人可以采取口述形式订立质权合同。()
设立质权,当事人订立的质权合同包括的条款有()。
随机试题
基金式的养老保险制度具体可以分为完全基金式和部分基金式两种。()
为了体现招标投标中的()的原则,且便于社会的监督,确定中标人后,中标结果应当公示
除政策性银行外的其他金融机构,采用担保方式发行金融债券的,应特殊提供的文件有()
中国()统一行使股权投资基金监管职责。
下列疾病需选用碱性阴道冲洗液的是
用“天气,打扮,道德。事物,比例”等词,编一个故事。
《铁路机车运用管理规则》规定:铁路局机车调度员的任免和调离,必须征得机务处的同意。
合理的光源选择为().A.细管径直管荧光灯;B.三基色细管径直管荧光灯;C.自镇流荧光灯;D.单端荧光灯(紧凑型)。
人民法院确定举证期限,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()A.15日B.20日C.10日D.30日
根据吉伯的观点,领导的重要特质不包含()。A.良好的调适能力B.自信C.勇于实践D.外向