首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
背景 某井工矿主井井筒设计深度560m,井筒净直径6m,建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同,合同专用条款规定,工程造价和工期的基础井筒涌水量...
背景 某井工矿主井井筒设计深度560m,井筒净直径6m,建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同,合同专用条款规定,工程造价和工期的基础井筒涌水量...
admin
2020-12-24
53
问题
背景
某井工矿主井井筒设计深度560m,井筒净直径6m,建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同,合同专用条款规定,工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3/h。井筒施工到368m位置时,放炮后井筒涌水量达到23m3/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重,井筒一侧半径偏差达到-20mm。建设单位提出返工处理,施工单位为此额外支出3万元,影响工期20天,要求索赔。
问题
1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔,为什么?
2.案例中,影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?
3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?
4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?
选项
答案
解析
1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定,当井筒采用混凝土支护,且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。 对施工单位的索赔不给予支持,因为涌水量超出20m3/h不会造成井筒半径尺寸的不合格,不是影响工期和费用的原因。 2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形,造成井筒不同方向半径尺寸有大有小;支模板时没有校核测量造成的偏差,或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧;如果混凝土未对称浇筑,在一侧浇注过高时会对模板形成挤压,使模板跑偏,也可造成井筒半径尺寸误差等。 3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有:涌水直接进入混凝土冲走水泥浆;混凝土振捣操作不规范;混凝土粘模,没有及时清理,没有刷脱模剂等原因。 4.施工中一般处理井壁淋水的措施有:截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽,将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中;导水就是在浇注混凝土井壁时,设置挡水层,在挡水层后面埋设导水软管,将岩帮涌水导出到模板外面,不至进入混凝土中,在混凝土强度达到一定要求后,再注浆将井壁后面充实堵水。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/deDaKKKQ
相关试题推荐
在机电产品国际招标投标活动中,投标人对评标结果提出质疑的,质疑人按程序在网上提出质疑后,招标机构应当对质疑的内容逐项进行核实,并在公示期结束后()日内,将...
下列关于工程建设项目招标投标活动投诉处理的说法中,错误的是()。[2010年真题]A:行政监督部门应当拒绝受理投诉事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的投诉B
某施工单位拒不履行法院生效的判决,现查明该单位在银行账户有一笔款项,则法院可采取的强制执行措施是()。A:冻结B:查封C:拍卖D:提存
机电产品国际招标中,评标结束后,投标人无权对()进行质疑。[2009年真题]A:招标文件中含有歧视性条款B:评标结果的合法性C:评标委员会组成人员的合法性
在工程建设项目招标投标活动中,关于投诉人撤回投诉的说法正确的是()。A:禁止投诉人撤回投诉B:投诉人可以以口头形式提出C:即使查实有明显违法行为的,投诉人撤
下列关于机电产品国际招标投标质疑的说法中,错误的是()。[2010年真题]A:接受质疑的主体是招标投标的主管部门B:质疑人应保证其提出质疑内容及相应证明材料的
在工程建设项目招标投标活动中,投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的,由()驳回投诉,并给予警告。A:行政监督部门B:发改委C:财政部D:司法机关
依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起____日内公示中标候选人,公示期不得少于___日。()A:2;3B:3;3C:3;5D:5;7
根据《招标投标法》,中标通知书发出后30日内,招标人与中标人应当按照招标文件和()订立书面合同。[2011年真题]A:中标后的降价函B:中标人的投标文件C:
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定,采购人自行组织招标的,应当在评标结束后()个工作日内确定中标供应商。A:2B:3C:5D:7
随机试题
下列关于施工成本分析的说法正确的是()。
EPC模式下,项目总包单位的项目管理工作内容有()。
下列各项中,关于耕地占用税的表述正确的是()。
伪造货币罪,是指仿照国家货币的页面、颜色、形状,采用各种方法制作假币,冒充真币的
工程咨询服务费用的计算采用人月费单价法时,其中酬金部分包括() A.可报
事前的信息不对称使得一些优质客户被拒之门外,即经济学中的()。A.道德风险B.操作风险C.逆向选择D.信用风险
上架前,应将切导斜度调至A.0°B.25°C.10°D.15°E.5°
19世纪后叶,欧洲工业革命极大地促进了社会生产力的发展,工业化、都市化带来了一系列的公共卫生问题,特别是传染病的发生、流行与死亡日益突出。解剖生理学、病理...
关于施工现场宿舍管理的说法,正确的有()A.必须设置可开启式窗户B.床铺不得超过3层C.严禁使用通铺D.每间居住人员不得超过16人E.宿舍内通道宽度
根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF—2003—0214),劳务分包人的义务之一是( )。A.编制劳务分包项目的施工组织设计B.搭建生活和生产