首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工业厂房工程,合同工期为20个月。在工程开工之前,总承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划,各工作均匀速进行(如图5.13所示)。该计划得到总监理工...
某工业厂房工程,合同工期为20个月。在工程开工之前,总承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划,各工作均匀速进行(如图5.13所示)。该计划得到总监理工...
admin
2020-12-24
17
问题
某工业厂房工程,合同工期为20个月。在工程开工之前,总承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划,各工作均匀速进行(如图5.13所示)。该计划得到总监理工程师的批准。
当工程进行到第7个月末时,进度检查绘出的实际进度前锋线如图5-13所示。E工作和F工作于第10个月末完成以后,业主决定对K工作进行设计变更,变更设计图纸于第13个月末完成。
工程进行到第12个月末时,进度检查时发现:
(1)H工作刚刚开始;
(2)I工作完成了1半的工作量;
(3)J工作和G工作刚刚完成。
问题:
(1)承包商索赔要求成立的条件是什么?
(2)根据第7个月末工程施工进度检查结果,分别分析C、D、E工作的进度情况及对其今后工作和总工期产生的影响。
(3)根据第12个月末进度检查结果,在图中绘出进度前锋线。若后续工作正常施工,则总工期为多少个月?
(4)由于J、G工作完成后K工作的图纸未到,K工作无法在第12个月末开始施工,总承包单位就此向业主提出了费用索赔。
监理工程师应如何处理?说明理由。
选项
答案
解析
(1)根据进度前锋线,可以确定各工作实际进度情况。关键线路上的工作延误会影响总工期;在非关键线路上的工作延误要考察是在总时差范围之内还是之外,从而确定是否会影响总工期。 (2)根据背景资料,确定各工作在12月末实际进度情况,进而绘出进度前锋线。求出总工期。 (3)确定发生事件的责任归属、工程部位,是否在关键线路上,确定能否索赔,索赔类型及计算。 [解析] 问题(1): 承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件: ①与合同相比较,已造成了实际的额外费用和(或)工期损失;②造成费用增加和(或)工期损失的原因不是由于承包商的过失;③造成的费用增加和(或)工期损失不是应由承包商承担的风险;④承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。 问题(2): ①C工作实际进度与计划进度一致,不影响紧后工作的最早开始时间,不影响总工期。 ②D工作实际进度拖后1个月,影响紧后工作G工作的最早开始时间1个月,总时差为 2个月,不影响总工期。 ③E工作实际进度拖后2个月,E工作总时差为2个月,不影响工作最早开始时间,不影响总工期。 问题(3): 根据第12个月末进度检查结果,在图5-14中绘出进度前锋线。此时总工期为19个月。
问题(4): 不予批准。理由:K工作设计变更图纸于13个月末完成,对工程师批准的进度计划并未造成影响,故不予批准。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dsCaKKKQ
相关试题推荐
公共责任保险的保险费是按赔偿限额选择适用的费率计算,其中,有累计赔偿限额的保险费的计算方法是()A:保险费=场地占有面积*单位面积保险费B:保险费=每次事故赔
房屋租赁合同签订后,要到当地房地产行政主管部门()。A:注册B:审核C:登记备案D:批准
租赁合同的租赁期限不得超过()。A:30年B:10年C:50年D:20年
一般而言,物业的()可以反映物业价格水平的高低。A:起价B:单位价格C:总价格D:保留价
下列对滚动预算与概率预算的表述中,错误的是()。A:滚动预算具有促进企业管理服务活动协调进行的作用B:逐季滚动编制的预算比逐月滚动的工作量大,但是预算精度较高
按照与决策的关系,可将物业管理成本分为()A:营业成本、期间费用或经营管理费用B:固定成本、变动成本和半固定伙伴变动成本C:目标成本、定额成本、计划成本、时
一般来说,每个办公室工作人员有()m2的单元内建筑面积较合适。A:5~6B:7~10C:15~20D:20~25
在不同档次的写字楼里,客户群体构成的差异性不包括()。A:收入状况不同B:工作内容不同C:工作时间不同D:周边工作、生活环境的不同
当租用房屋用于从事生产、经营活动,修缮责任由()。A:出租方承担B:承租方承担C:转租方承担D:双方当事人在合同中约定
房屋租赁合同签订后,要到当地房地产行政主管部门()。A:注册B:审核C:登记备案D:批准
随机试题
一诊断为尿瘘的妇女为明确瘘孔部位,下列检查中应除外 A、亚甲蓝(美蓝)试验
下列关于固定支架说法错误的是()。
据《建筑施工场界环境噪声排放标准)),某建筑物施工时,场界距噪声敏感建筑物较近
某施工单位拒不履行法院生效判决,现查明该单位在银行账户存有一笔款项,则法院可采取
教学目标是教育者在教育教学过程中,在完成某一阶段工作时,希望受教育者达到的要求或产生的变化结果,它与教育目的、培养目标之间是____的关系。
( )是判断某种活动是否是幼儿游戏的重要条件。A.教师是否给予指导B.是否有明确的目的C.活动是否多样化D.幼儿是否在自主活动
面对新的形势,深化供给侧结构性改革,建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在()上。A.虚拟经济 B.共享经济 C.实体经济 D.生态经济
骨髓中多见细胞大小不一,一般直径为15~30μm,胞质丰富,染蓝色或灰色,含多量大小不等的嗜苯胺蓝颗粒,紫红色而密集,多分布于胞质的一端、核周围或遮盖胞核...
有辐射热源存在时,在现场测定气温时应用( )A.黑球温度计B.干湿球温度计C.通风温湿度计D.水银温度计E.酒精温度计
如果违反了期货市场套期保值的()原则,则不仅达不到规避价格风险的目的,反而增加了价格风险。A商品种类相同B商品数量相等C月份相同或相近D交易方向相