首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013,在基准日期后法律变化导致承包人在合同履行中所需要发生的费用和工期发生变化的,正确的处理方式有...
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013,在基准日期后法律变化导致承包人在合同履行中所需要发生的费用和工期发生变化的,正确的处理方式有...
admin
2020-12-24
61
问题
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013,在基准日期后法律变化导致承包人在合同履行中所需要发生的费用和工期发生变化的,正确的处理方式有( )。
选项
A、费用发生约定以外的增加时,由发包人承担由此增加的费用
B、费用发生约定以外的减少时,应从合同价格中予以扣减
C、费用发生约定以外的增加时,由发承包双方共同承担增加的费用
D、因法律变化造成工期延误的,工期应予以顺延
E、因法律变化造成工期延误双方无法达成一致的,由总监理工程师按约定处理
答案
ABDE
解析
2019新版教材P258 “基准日期后,法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生“市场价格波动引起的调整”条款约定以外的增加时,由发包人承担由此增加的费用;减少时,应从合同价格中予以扣减。基准日期后,因法律变化造成工期延误时,工期应予以顺延。因法律变化引起的合同价格和工期调整,合同当事人无法达成一致的,由总监理工程师按“商定或确定”条款的约定处理。因承包人原因造成工期延误,在工期延误期间出现法律变化的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。但因承包人原因导致工期延误的,按上述规定的调整时间,在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的予以调整。”
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/e0SaKKKQ
相关试题推荐
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)通用合同条款,关于工程施工交通运输的说法,正确的有( )。2016A、承包人未合理预见进出施工
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),发包人责任和义务有( )。2014 A.办理建设工程施工许可证 B.办理建设...
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201),工程师是指() A.监理单位安排的现场监理工程师 B.发包人指定的履行合同的...
承包工程的结算双方实行()结算方式的,当年结算的工程款应与分年度的工作量一致,年终不另清算。 A.分段 B.按月 C.竣工 D....
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201),对材料设备的检验或试验,正确的做法是()。 A.发包人供应的材料设备使用前应由发...
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),属于发包人工作的有()。 A.保证承包人施工人员的安全和健康 B.保证...
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201),关于合同文件的优先解释顺序,正确的有()。 A.投标书优先于合同专用条款 ...
根据《中华人民共和国合同法》,下列合同中属于建设工程合同的有()。 A.勘察合同 B.设计合同 C.施工承包合同 D.工程监理合同...
某工程承包人于2018年6月15日向提交了竣工验收申请报告。7月10日竣工验收合格,7月18日发包人签发了工程接收证书。根据《建设工程监理合同(示范文本)...
根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201),工作缺陷责任期自( )起计算。2014 A.合同签订日期 B.竣工验收合格之...
随机试题
各种类型的头癣使用Wood灯检查结果正确的是 A.白癣为黄色荧光 B.黑点癣
某省甲市A区法院受理一起保管合同纠纷案件,根据被告管辖权异议,A区法院将案件移送
某港区二号泊位将装卸一艘四个舱的船舶。各舱船吊生产率为0吨/台时,同时配备一台台
胃溶型薄膜衣材料是()。
冰水混合物的温度是0°C,低于-4°C时,水可能凝结成冰,现在气温已经在零下,下
和谐型电力机车受电弓碳条磨耗后高度小于__________mm时必须更换滑板。
心悸伴晕厥或抽搐最常见于AI度窦房传导阻滞AI度窦房传导阻滞B心室颤动或阵发性室性心动过速、病态窦房结综合征C甲状腺功能亢进D心脏神经官能症E急
团体成员在团体心理咨询过程中表现出依恋感、珍惜感等情绪,此时的团体处在()阶段。 (A)结束(B)过渡 (C)工作(D)起始
下列关于会员制期货交易所理事长的表述,错误的是()。[2010年9月真题]A.副理事长的任免,由理事长提名,理事会通过B.期货交易所的会员大会由理事长主持C
依现行《电信条例》规定,分配电信资源可以采用指配方式,也可以采用()方式。A:变卖B:拍卖C:租赁D:转让