首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某实施监理的工程,项目业主与施工单位于2009年12月按《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工合同,合同工期为11个月,2010年1月1日开工。合同约...
某实施监理的工程,项目业主与施工单位于2009年12月按《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工合同,合同工期为11个月,2010年1月1日开工。合同约...
admin
2020-12-24
20
问题
某实施监理的工程,项目业主与施工单位于2009年12月按《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工合同,合同工期为11个月,2010年1月1日开工。合同约定的部分工作的工程量清单如表14—2所示,工程进度款按月结算,并按项目所在地工程造价指数进行调整(此外没有其他调价条款)。
施工单位编制的施工进度时标网络计划,如图14—2所示。该项目的各项工作均按最早开始时间安排,且各项工作均按匀速施工。2010年1至5月工程造价指数如表14—3所示。
工程施工过程中,发生如下事件。
事件1:A工作因设计变更,增加工程量,经工程师确认的实际完成工程量为840m3,工作持续时间未变。
事件2:B工作施工时遇到不可预见的异常恶劣气候,造成施工单位的施工机械损坏,修理费用2万元,施工人员窝工损失0.8万元,其他损失费用忽略不计,工作时间延长1个月。
事件3:C工作施工时发现地下文物,导致C工作的工作时间延长1个月,施工单位自有设备闲置180个台班(台班单价为300元/台班,台班折旧费为100元/台班)。施工单位对文物现场进行保护,产生费用0.5万元。
【问题】
1.分析上述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期的影响,并说明理由;
2.施工单位是否可以就事件2、3提出费用索赔?如果不可以索赔,说明理由。如果可以索赔,说明理由并计算可索赔多少费用。
3.截止到第5个月末,施工单位可以得到的工程款合计为多少万元?
选项
答案
解析
1.上述事件发生后C、D、E工作的实际进度对总工期影响的判断及理由如下。 (1)C工作的实际进度使总工期拖后1个月。 理由:C工作为关键工作,其工作时间延长1个月会使总工期拖后1个月。 (2)D工作的实际进度不影响总工期。 理由:D工作为非关键工作,有1个月的总时差,即使工作时间拖后1个月也不会影响总工期。 (3)E工作的实际进度不影响总工期。 理由:E工作为非关键工作,有2个月的总时差,即使工作时间拖后1个月也不会影响总工期。 2.对施工单位就事件2、3提出费用索赔的判断及理由如下。 (1)施工单位不可以就事件2提出费用索赔。 理由:依据《建设工程施工合同》(示范文本)中承包商可引用的索赔条款,遇到不可预见的异常恶劣气候只可以索赔工期。 (2)施工单位可以就事件3提出费用索赔。 理由:依据《建设工程施工合同》(示范文本)中承包商可引用的索赔条款,工作施工时发现地下障碍和文物而采取的保护措施既可以索赔工期,也可以索赔费用。索赔费用=180×100+5000=23000(元)。 3.第1个月施工单位得到的工程款=(840/2×500+1200/4×1200)×1.00=570000(万)。 第2个月施工单位得到的工程款=(840/2×500+1200/4×1200)×1.05=598500(元)。 第3个月施工单位得到的工程款=(1800/6×1000+1200/4×1200)×1.15=759000(元)。 第4个月施工单位得到的工程款=(1800/6×1000+1200/4×1200)×1.10=726000(元)。 第5个月施工单位得到的工程款=(1800/6×1000+600/2×1100+800/4×1200)×1.20=1044000(元)。 截止到第5个月末,施工单位可以得到的工程款合计=570000+598500+759000+726000+1044000=3697500(元)=369.75(万元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eFGaKKKQ
相关试题推荐
政府投资的科学决策包括()。A:明确规定政府投资资金的使用方向和投资领域B:要对政府投资项目实行决策前严格保密制度C:建立政府重大投资项目决策听证制度D
固定资产投资项目管理制度包括()。A:项目审批制B:项目申请制C:项目审核制D:项目核准制E:项目备案制
对资本项目进行管制的优点是()。A:可以弥补金融市场本身的一些缺陷B:利于引导资源的流向C:可以减少通货膨胀D:资本管制可以在固定汇率的体系下维持货币政
借款人使用贷款不得用于()。A:生产、经营或投资国家明令禁止的产品或项目B:违反国家有关规定从事股本权益性投资C:违反国家有关规定从事股票、期货、金融衍生
加入WTO之后,我国出台和完善了一系列外商投资政策和法律法规,重点是()。A:货币周转B:股本经营C:投资项目D:资本运营E:服务贸易领域
积极发展生态农业,具体工作有( )。A:尽快制定有关法律、法规、标准,加强执法力度B:完善现行的一系列管理制度C:实施和推广生态示范区及生态农业县D:鼓
下列表述中,属于我国投资政策的主要目标的是( )。A:调控重大项目安排,集中力量办大事B:调控投资使用方向,确保国有资产保值增值C:调控投资布局,促进地区
强化环境保护意识,控制投资项目对环境的破坏和影响是固定资产投资管理的一项重要任务,主要措施包括( )。A:所有投资建设项目必须进行环境影响评价,并实施环境保护
依据我国投资项目资本金制度的相关规定,适用“资本金比例最低为20%”规定的行业主要有( )。A:化肥B:轻工C:钢铁D:石油加工E:纺织
在我国进入WTO之后,2002年修订了《外商投资产业指导目录》,扩大对外商投资的开放程度,下列表述正确的是()。A:鼓励类项目由2000年的186条增加到36
随机试题
患者女,34岁。患慢性肾衰竭。患者出现食欲缺乏,口臭。为提高患者食欲,以下护理措
已知某理想气体的摩尔数为v,气体分子的自由度为i,k为玻尔兹曼常量,R为摩尔气
城乡规划的法制监督不包括()。
数学教学是对数学课程的具体实施,是为达成一定的数学课程目标、在特定的环境条件之下所展开的教学活动。请简述新课程背景下对教学过程的定位。
下列关于投资冷静期的说法,正确的是()。 Ⅰ.私募证券投资基金合同应当约定,投资冷静期自基金合同签署完毕且投资者交纳认购基金的款项后起算 Ⅱ.基金合...
患者近一年出现经行时腰膝、肢体、关节疼痛,得热痛减,遇寒疼甚,月经推迟,经量少,色黯,有血块,舌紫黯,苔薄白,脉沉紧。治疗应首选的方剂是A:通窍活血汤B:逐瘀
某医院门诊楼,位于市中心区域,建筑面积28326m2,地下1层,地上10层,檐高33.7m。框架剪力墙结构,筏板基础,基础埋深7.8m,底板厚度1100m...
一般法人投资者申请开立金融期货交易编码时,保证金账户可用资金余额应当不低于人民币()万元。A:40B:50C:100D:25
人民法院作出的财产保全裁定中,应当告知当事人在劳动仲裁机构的裁决书或者在人民法院的裁判文书生效后()个月内申请强制执行.逾期不申请的,人民法院应当裁定解除...
甲、乙、丙三位出资人共同投资设立丁有限责任公司(以下简称丁公司)。甲、乙出资人按照出资协议的约定按期缴纳了出资额,丙出资人通过与银行串通编造虚假的银行进...